买卖合同

时间:2022-01-25 14:52:42 买卖合同 我要投稿

关于买卖合同范文汇总五篇

  随着法律知识的普及,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编为大家收集的买卖合同5篇,欢迎大家分享。

关于买卖合同范文汇总五篇

买卖合同 篇1

  原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住

  被告:

  法定代表人: ,联系电话:

  诉讼请求:

  1、请求依法判令被告退还所购商品房的所有款项及支付逾期交房违约金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);

  2、诉讼费由被告承担。

  事实和理由:

  原、被告于20xx年7月28日签订《商品房买卖合同》(以下简称:《合同》),购买被告开发的位于 的商品房,原告一次性交纳购房款355,143元。

  《合同》“第八条 交付期限”(详见《合同》第__页)约定:“出

  卖人应当在20xx年3月31日前,……商品房交付买受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告办理商品房交接手续的书面通知。

  鉴于以上事实,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx

  年2月28日止),依据《合同》“第九条 出卖人逾期交房的违约责任”(详见《合同》第____页)约定:“……自合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金”。故被告应支付原告逾期交房违约金24,860元。

  原告为维护其合法权益诉至贵院,望贵院判如所请。

  此致

  _______________区人民法院

  具状人:

  年 月 日

  需准备的立案材料:

  1、 起诉状2份

  2、 原告身份证复印件1份

  3、 被告工商查询卡1张(如法院要求,到萨尔图工商局打印)

  4、 商品房买卖合同复印件1份

  5、 交纳购房款票据1份

  6、 诉讼费421.5元,可能还有其它诉讼费50元。

  务必于20xx年3月31日前立案交费。

买卖合同 篇2

  甲方(卖方):

  乙方(买方): 签订地点:

  第一条 红木家具基本情况 :请逐项填写,勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写,家具名称、树种名称、规格、数量、单价、总价

  验收说明

  验收合格 问题及解决方案:

  货款两清

  拒收及原因:

  买方送货时间: _年 月 日前

  第二条 质量标准:每件红木家具应符合QB/T2385-20_新版《中国深色名贵硬木家具标准》规定的树木名称,产品标识和实际用材符合,且不低于样品同等质量。

  第三条 付款方式:定货时,甲方收取货款总额10%(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还,甲方违约定金双倍返还),余款提货或送货时付清。

  第四条 自提货物:乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

  第五条 甲方送货,运费由甲方承担。乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

  第六条 违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的 5%向乙方支付违约金。

  第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在天内修理或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

  第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

  (一)提交当地仲裁委员会仲裁;

  (二)依法向人民法院起诉。

  第十条 本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

  甲方(签章): 乙方(签章):

  有限公司 法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

买卖合同 篇3

  19____年___月___日__________________为卖方和___________________为买方。双方同意买卖________________,其条款如下:

  1.合同货物:______________________

  2.产地:________________________

  3.数量:________________________

  4.商标:________________________

  5.合同价格:________________________F.O.B.

  6.包装:________________________

  7.付款条件:签订合同后买方于7个银行日内开出以卖方为受益人的,经确认的、不可撤销的、可分割、可转让的、不得分批装运的、无追索权的信用证。

  8.装船:从卖方收到买方信用证日期算起,45天内予以装船。若发生买方所订船舶未按时到达装货,按本合同规定,卖方有权向买方索赔损毁/耽搁费,按总金额___%计算为限。因此,买方需向卖方提供银行保证。

  9.保证金:卖方收到买方信用证的14个银行日内,向买方寄出___%的保证金或银行保函。若卖方不执行合同其保证金买方予以没收。

  10.应附的单据:卖方向买方提供:

  (1)全套清洁提货单;

  (2)一式四份经签字的商业发票;

  (3)原产地证明书;

  (4)装箱单;

  (5)为出口____________________所需的其他主要单据。

  11.装船通知:卖方在规定的装货时间,至少14天前用电报方式将装船条件告知买方。买方或其代理人将装货船估计到达装货港的时间告知卖方。

  12.其他条款:质量、数量和重量的检验可于装货港一次进行。若要求提供所需的其他证件,其办理手续费、领事签证费应由买方负担。

  13.装船时间:当日13:00或次日8:00装船。

  14.装货效率:每一个晴天工作日,除星期日,节假日外,每舱口进货为____立方吨。

  15.延期费/慢装卸罚款:对于________________载重吨船来说,每天________________U.S.D.。

  16.不可抗力:签约双方的任何一方由于台风,地震和双方同意的不可抗力事故而影响合同执行时,则延迟履行合同的期限应相当于出事故所影响的时间。

  买方:___________

  卖方:___________

  证人:___________

  证人:___________

  日期:__________

  日期:___________________________________

  注:买卖合同是指卖方提供货物,买方支付货款的,以买卖为目的双务合同。卖方将货物的所有权转移给买方,买方将相应的金额支付给卖方,这是双方履行合同的权利和义务。若一方不履行其义务,另一方有权拒绝执行合同的义务。货物(Goods)买卖或称合同的标的物系指有形动产(CorporalMovableProperty),但不包括股票(StockCertificate)、流通票据(CertificateofIndebtedness)、财产权利(RightofProperty)和不动产(RealProperty)等。

  货物买卖合同属于诺成合同,买卖双方达成协议,经签字即可生效。有些国家对货物买卖合同的最低交易额作了明文规定。买卖双方所签的合同,一般来讲,以书面合同为主,若无书面合同,一旦发生争执,仲裁委员会(或法院)不予以受理。在国际间采用的买卖合同是由律师事务所书就,以示对买卖双方的权利和义务平等互利。

买卖合同 篇4

  寿山石购销合同

  甲方: 乙方:

  甲乙双方本着平等、自愿的原则,就甲方所拥有的寿山石卖给乙方的事宜签订以下协议,共同信守。

  议定条款

  1、 付款方式:乙方在签订协议时付寿山石总价的XXX,余款于 XX年XX日前支付,提货时余款一次性付清。

  2、 违约责任:甲方收到全部货款后一日内,应将所有古玩转交给乙方:

  乙方应在协议约定日前付清货款,违约一方,每天按贷款的0.5‰赔偿对方。

  3、 如因天灾或其他不可抗力因素,致使甲乙双方不能照期交易可能延长交易期,单其延期日数应该双方议定。本协议在履行过程中发生争执,有双方当事人协商解决:协商未果交甲方所在地的人民法院解决。

  4、 本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字后,即行生效。

  5、 如有未尽事宜,双方另行协商补充。

  甲方: 乙方:

  签约时间:XX年XX 月XX 日

  二、签订寿山石购销合同的注意事项

  1、签订销售合同时,一定要仔细阅读相关条款,对一些有歧义、不合理的条款要和商家落实清楚。以免出现问题时,解决起来遇到麻烦。

  2、要求商家在销售合同上注明产品的品牌、型号、单价、数量,在标注产品寿山石的数量时,最好将产品的平米数和片数都标注清楚,方便验货时核对产品的数量。

  3、销售单要加盖销售单位或者市场的公章。

  4、对特定条款加以注明。

  如:退换货的办理方式、违约责任说明、送货时间等。属于可以再加工的产品,对这些产品的退换货问题也要加以约定。现在市场上的通行惯例是加工产品概不退货。

  5、在订购时可以适当订多一些。要和商家约定好,没有用完的产品可以退货。

  6、了解和落实退补货原则。

  现在市场上的商家对于寿山石的退补货问题,都会有一些约定,多长时间内可以退货,什么样的产品可以退货,也要落实清楚。对于富余的产品或者不够的产品,要尽快到商家处办理,以免出现退不了和没有相同色号的问题。

  7、在订购合同上注明产品的等级,防止商家以次充好。

  8、适当地交一些定金,等到货送到家,验收无误后再付全款。同时最好约定产品不符合要求可无条件退货,退回定金。

  审查采购合同注意事项

  1、合同主体

  关于合同主体是个很关键的部分。一个公司的法定代表人来签合同的话是最好的`,省了很多步骤,而如果是代理人来签合同的话,那就要看代理人的代理权限、行为能力、是否是表见代理。其他问题一般只要注意是否合法就行,主要的营业执照是否通过年审。

  2、合同标的

  合同标的要合法,如一般的公司交易不能进行黄金交易。还有就是要注意对方对标的所有权。

  3、数量

  对于寿山石的采购数量根据公司的决议而定。

  4、质量

  质量是我最关心的问题,也是采购合同出现问题最多的地方。我审核合同时,关注最多的地方也就是质量问题。因为公司采购部门一般是独立的(即先由申请部门向上一级申请采购,待批下来后由采购部门统一采购)因此采购部门给过来的合同对标的质量只是一笔带过,而且连验收标准也是模糊不清。

  对于采购合同来说,一般都应该由申请采购部门提出质量要求以及详细的验收标准。

  5、价款

  价款并不是法律顾问应该关心的问题,但是合同上我们应该记得价款得大写。

  6、履行期限、地点和方式

  这部分只要注意到合约里面有规定就可以了,一般采购部门会提供。

  7、合同解除、中止、终止

  这里面主要是注意在什么情况下公司可以单方解除合同、以及双方在什么情况下可以中止或终止合同。

  8、违约责任

  采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。如对方没有在规定的时间里完成送货就得赔偿总货款的1%,违约责任里面最怕的就是写上一句如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。

  9、争议解决方法

  这里面只要注意管辖法院,采购合约,如果是采购方一般都会要求在自己公司所在地法院管辖,这个主要是看自己在合同中的地位而定。当然绝对不能既选择仲裁又选择法院,也不能在选择仲裁时所选择的仲裁不是唯一的。

  10、其它事项

  采购合同里面还有一些很重要的东西如标的物所有权的归属时间、标的物风险转移时间、以及关于知识产权等问题。

  寿山石采购合同中对于寿山石采购时的付款方式、相应的违约责任、做出了详细的说明,特定的条款进行说明,签订时要仔细阅读合同中的条款,当我们遇到不合理的条款时,双方一定要进行协调,以达双方的顺利合作。

买卖合同 篇5

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方友好协商达成如下协议:

  1、甲方将xxxxxxxxxxxxxxxxxx(东西)卖给乙方,总价为人民币元大写(伍拾万元整)。

  2、乙方在签合同后需支付总价的30%作为定金,在搬运设备当天必须付清余款方可装车。

  3、拆卸、运费、工人等一切费用由乙方负责与甲方无关,甲方必需配合乙方拆卸。

  4、乙方在拆卸过程中一切安全事故由乙方负责与甲方无关。

  5、乙方把设备拖出甲方大门外如有任何问题都与甲方无关。

  6、乙方在设备出机房大门合理情况下需拆甲方门和拆墙乙方不负责修复,甲方必须保证乙方顺利拖出甲方大门手续齐全。

  7、甲、乙双方互相遵守本合同,如有一方不遵守本合同,需赔赏另一方的损失,损失为合同总价的30%或协商解决,协商不成,可向所在当地法院处理解决争议。

  8、本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效,有同等的法律效律。

  甲方: 乙方:

  日期: 年 月 日 日期:年 月 日

【关于买卖合同范文汇总五篇】相关文章:

关于买卖合同范文汇总6篇01-20

关于买卖合同范文汇总9篇01-02

关于买卖合同范文汇总八篇01-22

关于买卖合同范文汇总十篇01-10

关于买卖合同范文汇总七篇12-29

关于买卖合同汇总十篇01-09

关于买卖合同模板汇总7篇01-08

关于买卖合同模板汇总九篇01-08

买卖合同范文汇总6篇12-29

关于房屋买卖合同汇总8篇12-25