建筑材料供货协议书

时间：2023-05-11 10:53:51 兆波供货协议书我要投稿

建筑材料供货协议书（精选10篇）

　　在我们平凡的日常里，协议与我们的生活息息相关，签订协议能够较为有效的约束违约行为。那么写协议真的很难吗？以下是小编为大家整理的建筑材料供货协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

建筑材料供货协议书（精选10篇）

　　建筑材料供货协议书 1

　　甲方（需方）：

　　法定代表人：

　　甲方公司地址：

　　甲方施工地址：

　　乙方（供方）:

　　法定代表人:

　　乙方公司地址:

　　根据《民法典》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。

　　一、产品的名称规格单价数量及其它：

　　模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。

　　二、乙方供应产品或原材料必须满足：

　　1、达到四川省相应的质检验收标准；

　　2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应；

　　3、有产品合格证明书或相关文件。

　　三、供货时间、运输

　　1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。

　　2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。）

　　四、货款支付方式和时间

　　计算货款方式及付款约定：货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。

　　五、甲方的违约责任

　　1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。

　　2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

　　3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的.损失和运输部门的罚款。

　　4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

　　六、乙方的违约责任

　　1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。

　　2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。

　　3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

　　七、不可抗力

　　甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，

　　以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

　　八、其它

　　按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

　　九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。

　　需方（公章）：供方（公章）：

　　法定代表人法定代表人

　　或其委托代理人：或其委托代理人：

　　年月日年月日

　　建筑材料供货协议书 2

　　供方： ___________有限公司 (以下简称乙方)

　　需方： ___________有限公司 (以下简称甲方)

　　经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

　　第一条甲方向乙方订货总值为人民币2725200万元。其产品名称、规格、单价、总价等如表所列。

　　第二条订单双方确认之日起乙方需向甲方提供总货款35%作为定金（即人民币953820元），按照乙方的需求送货，货物经乙方验收合格后，收货现场当场结清货款，（全部货款应在货物供应结束时全部付清款项）

　　第三条．条验收方法; 由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

　　1、交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。

　　2.交货地点：

　　3.交货日期：所以货物必须于20xx年12月29号之前完毕。（交货前提前3天电话通知）

　　4.运输费：包含在货款内

　　第四条．经济责任

　　(一)乙方应负的经济责任

　　1.产品. 品种、数量. 规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。

　　3.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

　　(二)甲方应负的经济责任

　　1.甲方如中途变更产品品种、规格、质量，应偿付变更部分货款总值%的罚金。

　　2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

　　3. 如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的`罚金。

　　4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

　　5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

　　第五条．条甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额 % 的补偿金。

　　第六条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品、规格、质量、时，应提前__天与甲方协商。

　　第七条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

　　第八条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第九条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

　　第十条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

　　订立合同人：

　　甲方：___________发展有限公司经办人： (盖章)地址：电话：开户银行：帐号： __年 __月 __日

　　乙方；___________有限公司经办人：(盖章) 地址：电话：开户银行；帐户：__年__ 月__ 日

　　建筑材料供货协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因工程需要，决定由乙方供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《民法典》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

　　一、货物数量及价款

　　甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材吨，折款为万元，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。

　　二、货物质量

　　1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

　　2、乙方供应甲方使用的'建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。

　　三、交货方式

　　1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。

　　2、乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。

　　3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

　　4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。

　　四、货款支付

　　1、货款支付方式为人民币结算。

　　2、自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单开出发票，甲方在六个月内将货款一次性付清。

　　五、违约责任

　　乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。

　　六、争议的解决方式

　　本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定事项

　　八、本协议自双方当事人签字之日起生效

　　九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

　　建筑材料供货协议书 4

　　甲方：

　　乙方：

　　因甲方工程需要，由乙方徐俊光供给沙石材料，甲、乙双方本着自愿及平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：

　　一、货物数量及价款

　　材料名称单位数量单价金额

　　合计人民币金额（大写）：￥：元

　　二、货物质量

　　乙方供给甲方的沙石材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。

　　三、交货方式

　　1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行承担。

　　2、乙方应及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误，应承当由此给甲方带来的一切损失。

　　3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。

　　4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的'各项目部。

　　四、货款支付

　　1、货款支付方式为人民币结算。

　　2、自甲方接到货物并验收合格后，一个月内乙方根据当月实际供料的数量，凭甲方所出具的收料单结算。

　　五、违约责任

　　乙方对于其提供货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必须符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方承担。

　　六、争议的解决方式

　　本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定事项

　　八、本协议自双方当事人签字盖章之日起生效

　　九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。

　　甲方（签章）：乙方（签章）：

　　年月日年月日

　　建筑材料供货协议书 5

　　甲方(供方)：____________________

　　乙方(需方)：____________________

　　甲、乙双方本着《民法典》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：

　　一、定货明细

　　乙方向甲方购买以下常规产品：__________ 注：__________________________________

　　1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算

　　2、以上价格不含税，

　　3、甲方负责运输(仅限_____至_____长途)

　　二、质量检验

　　1.质量标准：按国家有关规定标准验收

　　2.尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

　　3.包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。

　　三、付款方式

　　本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的_____即_____人民币：_____元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，_____天内生产完工，第_____天内乙方需付清余款_____元，货从_____发出，_____天内到达_____。

　　四、交货方式、交货时间、交货地点

　　1.交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的_____工地

　　2.交货时间：自收到定金之日起_____天内货到达

　　3.交货地点：______________________________

　　五、产品接收及检验

　　货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人(要有委托书)负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准(以客户确定的'样板型号标准验收。)

　　六、对产品提出异议的时间和办法

　　乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于____日内向甲方提出书面异议，甲方将在_____个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，____日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格!

　　七、违约责任

　　1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日万分之_____的违约金，并承担因此所造成的损失;

　　2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失;

　　3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日万分之_____的违约金，并承担因此所造成的损失;

　　八、其他条件

　　1.合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。

　　2.本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的39;调解、诉讼、双方连带责任人均同意以____市地方法院仲裁为主。

　　3.未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　4.本合同一式_____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。

　　甲方(签名)：_______________

　　地址：______

　　日期：________年____月____日

　　乙方(签名)：______________

　　地址：____

　　日期：________年____月____日

　　建筑材料供货协议书 6

　　甲方(卖方)：___________________________

　　乙方(买方)：___________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　一、乙方工程的地点及名称：_______________________________________________。

　　二、乙方因工程需要，自(公历)________年_______月______日至________年_______月______日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

　　三、乙方工程日期：自(公历)________年_______月______日起至________年_______月______日完工。

　　四、交易方式：

　　在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;

　　在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的.，甲方应及时通知乙方;

　　乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;

　　前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。

　　五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

　　六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

　　七、交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

　　八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　十、结算及付款方式

　　基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月(即________年_______月______日起至________年_______月______日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月____日)同货款一同结算;

　　对于甲方最初两个月(即____年____月与____年____月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的_______吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款;

　　若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算;

　　付款方式：_________________________________________________________。

　　十一、违约责任

　　若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之_______吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金;

　　在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前15日通知甲方，并于通知到达甲方之日起五日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金;

　　因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金;

　　乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达_____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起五日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金;

　　因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起五日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金;

　　乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于五日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

　　十二、纠纷解决方式

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

　　十三、其他约定事项

　　约定钢材厂家为：____________________________等厂家;

　　“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。

　　每月________日作为结算日;

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

　　甲方(签章)：______________

　　__________年_______月______日

　　乙方(签章)：______________

　　__________年_______月______日

　　建筑材料供货协议书 7

　　甲方：（买方，以下简称甲方）

　　乙方：（卖方，以下简称乙方）

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律、法规的规定，经协商一致，订立本购销合同，以致共同遵照执行。

　　第一条买卖标的、规格、价格、数量

　　2、货品为原装产品；

　　3、以上产品为定制产品，交货时间为收到货款后20个工作日

　　4、以上价格为交货价。

　　第二条付款方式

　　1。款到发货。

　　第三条交付方式

　　1、交付时间：

　　乙方在收到货款后20个工作日

　　甲方联系人

　　电话：

　　联系人：

　　2、交货地点及运输方式

　　交货地点：

　　第四条甲、乙双方的责任

　　1、乙方责任

　　（1）乙方应按约定向甲方交付货物，但乙方如提前交付货物，应及时通知甲方，并经甲方同意。

　　（2）乙方应保证交付的货物质量符合本合同规定，并担保对该货物享有合法权利。

　　（3）乙方向甲方提供由XX公司出具的'合格产品质保书壹份。

　　2、甲方责任

　　（1）甲方应按约向乙方支付约定货款及本合同约定的其他费用。

　　（2）甲方应在本合同约定的时间、地点或在临时变更单已取得甲乙双方一致同意的时间、地点受领货物，不得借故拒绝和延迟接收货物。

　　第五条违约责任

　　1、若乙方延迟交货，则每延期一天按未交货物价值的万分之四向甲方支付违约金。

　　2、若甲方延迟付款，则每延期一天按应付而未付款的万分之四向乙方支付违约金。

　　3、任何双方违反本合同的约定，须承担合同总价5%的违约金，违约金不足弥补对方损失的，应补足差额。

　　第六条争议解决

　　凡因执行本合同所发生的一切争议，甲、乙双方应以平等、互利、相互谅解为原则进行友好协商；协商不成，双方可选以下2项途径解决：

　　（1）提交仲裁委员会仲裁：

　　（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼：

　　第七条附则

　　1、本合同以甲、乙双方签字并盖章后生效。

　　2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。

　　3、本合同正本一式四份，甲乙方各二份。

　　4、本合同一经涂改自动作废。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　建筑材料供货协议书 8

　　甲方（需方）：

　　乙方（供方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

　　第一条乙方供给甲方等建筑材料确保质量。

　　材料名称规格型号数量单位单价∕元（不含税）备注

　　总计：大写：

　　第二条质量要求

　　乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。

　　第三条供货规定

　　乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必须把提货计划提前天通知给乙方，乙方组织车辆供货。凡在约定的日期内未能发货，给甲方造成的损失一律由乙方承担。

　　第四条交货地点及运费负担

　　甲、乙双方约定交货地点为，由乙方负责承担货物的运输费用运送到甲方施工单位，由甲方自行解决卸车问题。

　　第五条付款及结算方式、时间

　　第六条经济责任

　　（1）乙方的责任

　　1、材料品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。

　　2、对乙方提供的所有产品甲方保持随时更换的权利，已定的产品甲方可以退换。

　　3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。

　　4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致维修或返工，所产生的一切费用由乙方承担，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来承担。

　　5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金，延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除承担违约责任外还承担因此给甲方造成的全部损失。

　　6、在合同履行过程中，甲方发现乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方及时采取补救措施，乙方采取补救措施仍无法履约或者不采取补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方承担给甲方造成的全部损失。

　　7、如果发现乙方超领甲方材料款，乙方应及时返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。

　　（2）甲方的'责任

　　1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前给予乙方通知，并顺延交货日期。

　　2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额____％付给乙方延期违约金。

　　3、甲方在未付清乙方货款以前，不得到其他地方再去提货，若经乙方发现甲方到其他地方提货一次，乙方有权要求甲方立即付清所欠货款，并视甲方行为违约，并赔偿由此造成的经济损失。

　　4、甲方如中途退货，应在交货前7天告知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。

　　第七条合同争议的解决方式：

　　1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。

　　2、在合同有效期内，若无不可抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。

　　第八条其他约定事项

　　保密责任

　　乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　合同终止

　　1）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同方可终止。

　　2）合同终止后，合同双方仍应承担原合同内所规定之双方履行而尚未执行完毕的义务和责任。

　　补充与变更

　　本合同可根据双方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同的法律效力。

　　生效条件及其他

　　1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

　　2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有相同法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）

　　日期：年月日日期：年月日

　　建筑材料供货协议书 9

　　使用方（以下简称甲方）：__________________有限公司项目部

　　供应方（以下简称乙方）：______________________________

　　第一条、目的和背景条款

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。

　　第二条、材料交货地点、供货期限

　　2.1交货地址：_________

　　2.2供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日

　　第三条、供应要求及价格

　　3.1数量（m3）；单价（元/m3）；货款金额（万元）；最终以实际结算为准。

　　3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费（如有）、税款。

　　第四条、结算和资金支付条款

　　4.1结算方式：__________________

　　4.2约定的结算期限：____________

　　4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。

　　4.4每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。

　　4.5付款方式和期限：____________

　　第五条、质量标准和验收

　　5.1乙方应对供应材料的质量负责。

　　5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。

　　5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收；初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担；如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理；甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。

　　第六条、甲方的责任和义务

　　6.1甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。

　　6.2乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。

　　第七条、乙方的责任和义务

　　7.1乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。

　　7.2乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。

　　7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。

　　第八条、甲乙双方其他约定条款

　　8.1在预拌混凝土供应中，如需更改约定的`重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。

　　8.2材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。

　　8.3乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。

　　8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

　　8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。

　　第九条、违约责任

　　9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金______%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同；考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。

　　9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的______%的惩罚性违约金，并继续履行合同。甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的______%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。

　　9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。

　　第十条、争议解决条款

　　10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决

　　10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　第十一条、合同生效及其他

　　11.1合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。

　　11.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　11.3本合同附以下附件：_________

　　甲方（签章）：______________乙方（签章）：________________

　　法定代表人：______________法定代表人：_______________

　　委托代理人：______________委托代理人：_______________

　　单位地址：________________单位地址：_________________

　　电话：____________________电话：_____________________

　　开户银行：________________开户银行：_________________

　　帐号：____________________帐号：_____________________

　　日期：______年____月____日日期：______年____月____日

　　建筑材料供货协议书 10

　　甲方（需方）：__________

　　乙方（供方）：__________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建筑材料供货达成如下协议，以兹双方共同遵照执行。

　　第一条建筑材料

　　1、材料名称：__________

　　2、规格型号：__________

　　3、材料数量：__________

　　4、材料单位：__________

　　5、材料单价：__________

　　第二条质量要求

　　乙方所供材料必须达到国家相关合格标准，提供合格的证明检验报告，符合项目施工要求。

　　第三条交货方式和交货点

　　本合同交货方式和交货点采用下列第______方式：

　　1、乙方送货至甲方指定的位于______工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方承担。

　　2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于_____材料仓库自提。_____运输费用和装卸费用由甲方承担。

　　3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方承担。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。

　　第四条供货期限

　　本合同的供货期限采用以下第______方式确认定：

　　1、自本合同签订后之次日起_____个工作日内，乙方须完成供货。

　　2、自甲方书面通知之次日起_____个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前_____个工作日，作为乙方备货的合理期限。

　　3、按甲方通知在_____个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_____个工作日内，乙方须完成该批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_____个工作日内应当通知乙方开始供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当开始全部石材供货之起始日。甲方通知乙方开始供货应当提前_____个工作日，作为乙方备货的合理期限。

　　4、特别约定期限。甲、乙双方特别约定供货期限为：__________________。

　　第五条合同价款及支付方式

　　1、合同价款：本合同暂定价为人民币____________元，其中建材价款为人民币_________元，加工费为人民币_____元。供货结束后，按实结算。

　　2、支付方式：本合同签订后__________日内，甲方须向乙方支付合同总价款的____%作为预付款，即计人民币______元。供货至合同总价款的_____%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_____%，即应另再向乙方支付人民币_____元。供货至合同总价款的_____%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_____%，即应另再向乙方支付人民币_____元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的_____日内，余款一次性付清。

　　第六条合同的担保

　　本合同签订后的_____日内，甲方应向乙方支付总合同价款的_____%的款项即人民币_____元作为定金。如果甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的`总额超过合同总价款的_____%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的情况下，定金款项在最终结算时计入货款。

　　第七条合同的变更与解除

　　1、合同的变更：本合同签订后，如一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。

　　2、合同的解除：本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一致解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下，一方享有解除权：

　　（1）甲方迟延付款达30日以上或迟延付款的数额在应付货款的_____%以上，乙方有权解除合同；

　　（2）乙方供货迟延达30日以上或迟延履行数量达应供货数量的_____%以上，甲方有权解除合同。

　　第八条违约责任

　　1、甲方迟延付款，应按迟延支付的货款的日万分之_____向乙方支付违约金；乙方迟延供货，应按迟延供货的货款的日万分之_____向甲方支付违约金。

　　2、一方违约而向另一方承担违约责任后，另一方仍有权要求继续履行本合同。

　　风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　第九条争议纠纷解决

　　因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。

　　第十条其他约定