电工服务合同协议书

时间：2024-06-26 21:20:31 炜亮服务协议书我要投稿

电工聘用服务协议书推荐度：
相关推荐

电工服务合同协议书（通用11篇）

　　在我们平凡的日常里，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。那么相关的协议到底怎么写呢？下面是小编帮大家整理的电工服务合同协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

电工服务合同协议书（通用11篇）

　　电工服务合同协议书 1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据双方自愿，就甲方雇佣乙方担任临时电工一事达成以下协议：

　　一、工作内容

　　乙方将负责甲方指派的电工工作，包括但不限于电路维修、设备安装和维护等。

　　二、工作时间和地点

　　1. 工作时间：乙方将按照甲方的要求安排工作时间，双方可根据实际情况协商调整。

　　2. 工作地点：乙方将根据甲方的要求前往指定地点进行工作。

　　三、工资和支付方式

　　1. 乙方的工资为每小时___元。

　　2. 工资支付方式：甲方将于每月__日将工资支付给乙方。

　　四、保密条款

　　1. 乙方在履行工作职责期间可能接触到甲方的商业机密和敏感信息，乙方应当严格保密，不得泄露给任何第三方。

　　2. 乙方应当采取必要的措施，确保甲方的商业机密和敏感信息的`安全。

　　五、违约责任

　　1. 任何一方违反本协议的约定，应当承担相应的违约责任。

　　2. 如因乙方的原因导致工作质量不符合要求或工作延误，甲方有权终止本协议并要求乙方承担相应的赔偿责任。

　　六、其他约定

　　1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为______。

　　2. 本协议如需变更或终止，双方应当提前书面通知对方。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（签字）：

　　日期：

　　电工服务合同协议书 2

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：

　　工程名称：____________

　　工程地点：____________

　　总建筑面积：____________

　　一、承包方法：

　　1、承包形式：单包工

　　2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

　　3、承包价格：

　　（1）按国家招标建筑面积____________元。

　　（2）消防施工按招标建筑面积____________每平方米____________元。

　　（3）外网管道施工每米____________元。

　　（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。

　　注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。

　　二、工程进度：

　　按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

　　三、质量上：

　　项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的`使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

　　四、安全上：

　　必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

　　五、文明卫生：

　　1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

　　2、施工垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

　　六、罚款制度：

　　施工不带安全帽罚款____________元/人次；帽带不扣罚款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____________元/人次；悬空抛物罚款____________元/人次；井字架吊篮乘人罚款____________元/人次；宿舍内私拉电线罚款____________元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____________元，并没收；点白日灯罚款____________元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____________—____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____________元；在新建楼内大便罚款____________元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。

　　七、保修：

　　验收合格，双方签字之日起，保修一年。

　　八、付款方式：

　　按工程进度付款。

　　1、工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价____________%进度款。

　　2、工程完工，一个月内付清工程总造价95%工程款。

　　3、余款在保修期满付清尾款5%。

　　九、附则：

　　此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

　　甲方（公章）：____________乙方（公章）：____________

　　法定代表人（签字）：____________法定代表人（签字）：____________

　　____________年____________月____________日____________年____________月____________日

　　电工服务合同协议书 3

　　甲方：

　　乙方：

　　鉴于甲方因某种原因需要临时聘请电工，乙方愿意提供电工服务，双方经友好协商，达成以下协议：

　　一、服务内容

　　1. 乙方将派遣电工提供以下服务：

　　(a) 电气设备安装、维修和检测；

　　(b) 电线、插座和开关的安装和维修；

　　(d) 其他与电工相关的工作。

　　2. 甲方需提供工作场所和所需工具，如有特殊需求，应提前告知乙方。

　　二、工作时间和报酬

　　1. 工作时间：根据甲方需求，双方协商确定具体工作时间和工作日程。

　　2. 报酬：乙方将按照以下方式收取报酬：

　　(a) 按照小时计费：每小时收费 ___；

　　(b) 按照工作日计费：每工作日收费___。

　　3. 报酬支付方式：甲方应在乙方完成工作后___内支付报酬，支付方式为___。

　　三、责任与保险

　　1. 乙方负责提供合格的电工进行工作，并保证工作质量符合相关法律法规和行业标准。

　　2. 乙方应购买足够的.责任保险，以保障在工作过程中可能发生的意外事故。

　　3. 如因乙方电工的过失或疏忽导致甲方财产损失或人身伤害，乙方将承担相应的赔偿责任。

　　四、解除协议

　　1. 若任何一方违反本协议的任何条款，对方有权解除本协议，并可以要求对方承担相应的违约责任。

　　2. 解除协议应以书面形式通知对方，并在通知发出___后生效。

　　五、保密条款

　　1. 双方应对在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，并不得向任何第三方披露。

　　2. 本条款的保密义务在本协议终止后仍然有效，直至相关信息进入公共领域。

　　六、争议解决

　　1. 双方在履行本协议过程中发生的争议应通过友好协商解决。

　　2. 若协商不成，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　七、其他条款

　　1. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

　　2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　日期：

　　电工服务合同协议书 4

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　签订日期：____________

　　甲方(用人单位)____________

　　用人单位名称：____________

　　用人单位住所：____________

　　法定代表人或负责人：____________

　　乙方(劳动者)

　　姓名：____________性别：____________出生年月：____________

　　文化程度：____________联系方式：____________

　　户籍所在地：____________实际居住地：____________

　　居民身份证号码：____________其他有效身份证件名称及号码：____________

　　甲乙双方根据有关法律、法规、规章规定，在遵循合法、公平、诚实信用原则的基础上，经平等自愿、协商一致签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　甲乙双方约定按下列____种方式确定劳动合同期限：

　　a、有固定期限的劳动合同自_____年___月___日起至_____年___月___日止。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

　　b、无固定期限的劳动合同自_____年___月___日起。并约定试用期自_____年___月___日起至_____年___月___日止。

　　c、以完成____________工作任务为劳动合同期限，自_____年___月___日起至完成本项工作任务之日即为劳动合同终止日。

　　二、工作内容和工作地点

　　(一)乙方根据甲方要求，经过协商，从事_________工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果，按照合理诚信原则，经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。

　　(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求，应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。

　　(三)甲乙双方约定劳动合同履行地：

　　三、工作时间和休息休假

　　(一)甲乙双方经协商确认执行下列___条款。

　　a、甲方实行每天____小时工作制。具体作息时间，甲方安排如下：每周工作___天，每周休息___天。

　　b、甲方实行轮班制，安排乙方实行____班____运转工作制，每班工作时间____小时。

　　(二)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行不定时工作制岗位，双方依法执行不定时工作制规定。

　　(三)甲方安排乙方的工作岗位，经批准属于实行综合计算工时制岗位，双方依法执行综合计算工时工作制规定。

　　(四)甲方严格遵守法定的工作时间，控制加班加点，保证乙方的休息与身心健康。甲方因工作需要必须安排乙方加班加点的，应与工会和乙方协商同意，并依法给予乙方补休或支付加班加点工资。

　　(五)甲方依法为乙方安排带薪年休假，具体休假时间双方协商确定。

　　四、劳动报酬

　　甲方应当每月至少一次以货币形式支付乙方工资，不得克扣或者无故拖欠乙方的工资。乙方在法定工作时间或依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动，甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。

　　(一)甲方承诺每月___日为发薪日。

　　(二)乙方在试用期内的`工资为每月______元。

　　(三)经甲乙双方协商一致，对乙方的工资报酬按下列____条款执行：

　　a、乙方的工资报酬按照甲方依法制定的规章制度中的内部工资分配办法确定，根据乙方的工作岗位确定其每月工资为____元。

　　b、甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月____元，以后根据内部工资分配办法调整其工资；绩效工资根据乙方的工作业绩、劳动成果和实际贡献按照内部分配办法考核确定。

　　c、甲方实行计件工资制，确定乙方的劳动定额应当是本单位同岗位百分之九十以上劳动者在法定工作时间内能够完成的，乙方在法定工作时间内按质完成甲方定额，甲方按照约定的定额和计件单价，根据乙方的业绩，按时足额支付乙方的工资报酬。

　　d、其他形式

　　(四)甲方根据企业经营效益、当地政府公布的工资指导线、工资指导价位或本单位工资集体合同规定，每年合理提高乙方工资。

　　(五)乙方加班加点的工资，按不低于本条第(三)项约定的工资标准为基数计算。

　　(六)乙方依法享有带薪假期(如：婚假、丧假、年休假等)期间的工资。

　　(七)甲方应按国家和地方有关规定为乙方缴存住房公积金。

　　五、社会保险

　　(一)双方依法参加社会保险，工作期满____后，足额缴纳各项社会保险费，其中依法应由乙方缴纳的部分，由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。

　　(二)甲方应当依法为乙方缴纳各项社会保险费，并每年向职工公布本单位全年社会保险费缴纳情况，接受职工监督。

　　(三)乙方发生工伤事故或患职业病的，甲方应负责及时救治，或提供可能的帮助，并在规定时间内，向劳动保障行政部门提出工伤认定申请，为乙方依法办理劳动能力鉴定，并为乙方享受工伤保险待遇履行必要的义务。

　　六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

　　(一)甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行如实告知的义务，并对乙方进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的伤亡事故，减少职业危害。

　　(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，安排乙方从事接触职业病危害作业的，应定期为乙方进行职业健康检查，并在乙方离岗前进行职健康检查。

　　(三)因乙方从事的工作岗位有职业危害可能，在甲方的监督下，乙方须采取以下防护措施：，乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

　　(四)甲方按照国家关于女职工、未成年工的特殊保护规定，对乙方提供保护。

　　(五)乙方患病或非因工负伤的，甲方按照国家关于医疗期的规定执行。

　　七、双方协商一致，约定下列条款

　　a、因乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项，甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项，并签订保守商业秘密协议或竞业限制协议，作为本合同的附件。

　　b、由甲方出资对乙方进行专业技术培训，并要求乙方履行服务期的，应当事前征得乙方同意，并签订协议，明确双方权利义务，协议作为本合同的附件。

　　c、甲方同意为乙方办理补充养老保险(企业年金)和补充医疗保险，具体标准为：

　　d、甲方依法执行有关福利待遇规定，并同意为乙方提供如下福利待遇：

　　e、甲乙双方需要约定的其它事项：

　　八、劳动争议处理

　　(一)甲乙双方因履行本合同发生劳动争议，可以协商解决。不愿协商或者协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙双方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。提出仲裁要求的一方应当自劳动争议发生之日起法定时效内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请。对仲裁裁决不服且符合起诉条件的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

　　(二)甲方违反劳动保障法律、法规和规章，损害乙方合法权益的，乙方有权向劳动保障行政部门和有关部门投诉。

　　九、其他事项

　　(一)劳动合同期内，乙方户籍所在地、实际居住地、联系方式等发生变化的，应当及时告知甲方。

　　(二)本合同未尽事宜，按国家、省和市有关规定执行，没有规定的，通过双方平等协商解决。

　　(三)本合同不得涂改。

　　(四)本合同如需同时用中文、外文书写，内容不一致的，以中文文本为准。

　　(五)本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　(六)本合同附件包括：____________

　　法定代表人或负责人签名：____________乙方签名：____________

　　甲方盖章：____________

　　签章日期：____________ 签名日期：____________

　　电工服务合同协议书 5

　　甲方（全称）：_________________

　　乙方（全称）：_________________

　　为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全责任，提高施工现场安全管理水平，保证施工安全质量，保障现场施工人员的人身安全和健康，确保工程安全、文明、优质、高效地顺利进行，保障客户委托管理变电站设备安全。按照先定合同和安全协议，后开工的原则，根据国家和地方有关法律、法规和国家电网公司、电力企业有关安全文明身产规定，结合本工程特点，双方在签订施工合同的同时，经协商一致签订本协议。

　　1.工程项目概况：____________

　　1.1工程项目名称：____________

　　1.2工程地址：________________

　　1.3工程范围：________________

　　1.4合同编号：________________

　　2.工程项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。

　　3.安全文明施工目标

　　3.1不发生人身重伤及以上事故。无人身轻伤事故。

　　3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任重大交通事故。

　　3.3不发生因工程施工原因造成的电网、设备事故和考核事件。

　　3.4达到甲方提出的现场安全、文明施工要求。

　　3.5不发生社会治安事件。

　　4.施工现场安全管理执行依据（包括但不限于）

　　4.1中华人民共和国《安全生产法》

　　4.2中华人民共和国国务院《建设工程安全生产管理条例》

　　4.3国家发改委《电力建设安全生产工作规定》

　　4.4国家电监会《承装（修、试）电力实施许可证管理办法》

　　4.5____市安全生产条例。

　　4.6____市电力公司相关管理规定。

　　4.7甲方单位有关安全文明的规章制度。

　　5.协议内容

　　5.1.1甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方专业施工的工程与其资质相符合。

　　5.1.2甲方对本工程的安全文明施工负有协调、监督、管理责任。施工前，根据工作项目内容特点，组织乙方进行工程安全技术交底，向乙方阐明施工范围内的`危险源。乙方如对安全技术交底等工作存在疑问，甲方需联系客户管理部门协调解决。监督乙方制定现场施工安全、技术和组织措施及施工方案（简称“三措一案”），并进行审核，做好备案。

　　5.1.3甲方不定期地组织安全文明施工检查，监督乙方遵守有关安全、文明施工的标准规定。对于乙方施工安全措施、安全工器具、劳动保护设施等存在的问题，应及时发出整改通知单，并对乙方整改情况进行跟踪检查，实施闭环管理。

　　5.1.4施工期间，甲方指派____负责本协议中甲方应承担的安全管理工作。

　　5.1.5甲方负责编制现场应急处置方案，并进行必要的演练。

　　5.1.6施工过程中发生事故，应立即组织乙方进行事故应急处置。并按规定要求，向上级单位、管理部门报告，协助或组织事故调查。

　　5.1.7监督检查施工场所的安全标志、安全通道、临时用电、消防设施和器材等是否正常，并监督检查乙方工作人员劳防用品的使用情况。

　　5.2乙方责任

　　5.2.1按规定提供本单位企业资质、近三年安全施工状况、施工作业人员的资格证明材料，并对其提供材料的真实性负责。

　　5.2.2乙方施工人员超过20人，必须配置专职安全员，20人及以下必须设置兼职安全人员。安全员应培训考核，有相关上岗证书和资质证书，乙方指派____担任安全员，负责本工程项目的安全文明施工事宜。

　　5.2.3编制和贯彻落实现场施工安全、技术、组织措施和施工方案（简称“三措一案”）交甲方审核同意方可开工。

　　5.2.4乙方进入运行中的`变电站施工时，必须先办理有关手续，并严格执行《电力安全工作规程》的相关规定。

　　5.2.5乙方在施工期间所使用的工器具等应由乙方自备，如需借用或租赁，应办理相关手续。工器具须符合使用安全要求。

　　5.2.6乙方应对施工人员进行“三级”安全教育和《电力安全工作规程》培训、考试、考核合格后持证上岗，做到有据可查，并配合甲方开展进场安全教育。

　　5.2.7任何人进入变电站内，应正确佩戴安全帽，安全帽应合格，且在有效使用期内。

　　5.2.8在变配电站电气设备上工作，应严格执行“电力安全工作规程”中保证安全的组织措施和技术措施及相关规定。经许可后方能工作，不得盲目、冒险和违章作业。

　　5.2.9施工中使用电动工具前应检查完好，做到“一机一闸一保护”。使用金属外壳电动工具应带绝缘手套，金属外壳应接地。

　　5.2.10梯子应坚固完成，负荷使用标准，有防滑措施。在使用或搬运梯子时，应与设备保持足够的安全距离，在临近带电区域内，禁止使用金属梯子。

　　5.2.11在带电设备周围，严禁使用钢卷尺和线尺（夹有金属丝）进行测量。

　　5.2.12乙方应编订各项施工安全管理制度，建立相应的安全管理台帐，施工班组定期开展安全检查和安全活动，并做好书面记录。

　　5.2.13工程施工现场应达到安全标准化要求，工作结束必须做到“工完料尽场地清”。

　　5.2.14现场一旦发生事故，必须立即进行应急处置和救援，应及时，并按规定报告相关安全监督和管理部门，配合事故调查，做好事后处理工作。因乙方责任发生事故、事件、乙方应承担责任并赔偿损失。

　　5.2.15乙方对项目负责人、技术负责人、安全员、等变动时，应及时书面报告甲方备案。乙方变更施工方案、施工范围，亦应及时书面报告甲方，经审核同意后实施。

　　5.2.15乙方从本单位到施工地点发生人生事故、交通事故由乙方负责。

　　6.其他

　　6.1本协议是工程合同的一部分，与合同具有同等效力，作为合同文本附件，一式六份，甲、乙双方各执三份。

　　6.2本协议经双方签字、盖章有效，双方应共同遵守执行。本协议未签定，则工程合同无效。

　　7.补充条款

　　甲方单位（公章）__________

　　乙方单位（公章）__________

　　地址______________________

　　法人代表__________________

　　委托代表人________________

　　电话______________________

　　电工服务合同协议书 6

　　发包方(甲方)：__________

　　承接方(乙方)：__________身份证号：__________

　　本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。

　　一、施工地点：__________

　　二、施工内容及质量要求：__________

　　进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。

　　价格：按投影面积计算，每平方__________元

　　1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。

　　2、灯具洁具安装。

　　三、甲方责任和义务：

　　1.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。

　　2.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

　　3.协助乙方办理进场手续。

　　4.保障施工现场的用水用电及照明设备。

　　5.协调施工用料的.运输及配送。

　　6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，剩余20%待验收合格后全部付完。

　　四、乙方责任和义务：

　　1.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车安全自己负责。

　　2.施工所需工具由乙方自己提供。

　　3.乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施，消除事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的安全管理。确保人员、设备、物资、工程的安全，承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。

　　4.4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承担。

　　5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的.事，不能与客户谈论施工相关事情，如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。

　　6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。

　　7.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。

　　五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承担。

　　六、本合同的生效

　　1、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。

　　2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。

　　甲方(签字盖章)：__________

　　_____年_____月_____日

　　乙方(签字指模)：__________

　　_____年_____月_____日

　　电工服务合同协议书 7

　　甲方：(以下简称甲方)___________

　　乙方：(以下简称乙方)___________

　　根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

　　一、工程名称：地点：___________。

　　二、承包方式___________。

　　三、甲方责任

　　甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

　　甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

　　四、乙方责任.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。

　　五、工程质量、安全及保修

　　乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

　　凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。

　　甲方不承担任何责任。

　　工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

　　六、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　和解、调解不成的.，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

　　七、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

　　甲方(盖章)___________乙方(盖章)___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　开户行：___________户名：___________账号：___________

　　_____年_____月_____日

　　电工服务合同协议书 8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程地点：_________________

　　2、工程名称：_________________

　　3、工程内容：_________________在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚，-15°)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

　　二、承包范围及方式：_________________包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

　　三、主材选用及工程价款等：_________________

　　1、选用材质：_________________“聚酯胎3mm厚，-15°

　　防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

　　2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

　　3、施工厚度要求：_________________采用外mm厚“”防水卷材

　　4、全部包工包料，单价为元/平方。

　　6、面积：_________________按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

　　四、工期：_________________按甲方项目部所安排的进度施工。

　　五、工程质量：_________________

　　1、工程质量标准：_________________合格工程质量标准。

　　2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合?弹性体改性沥青防水卷材?(GB18242-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

　　六、合同价款与支付方式

　　按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积________元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。

　　在承包人承包的防水工程范围内的.一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。

　　达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

　　七、工程款支付办法：_________________

　　1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准，并在主体施工单位施工完回填土方后，7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层；

　　2、在土方回填后30日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%；若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题；

　　3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%；

　　4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的14日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　十、隐蔽工程和中间验收

　　所有分部分项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。

　　十二、工程变更

　　施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。

　　十三、工程转包和分包

　　本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。

　　十四、不可抗力

　　双方关于不可抗力的约定：_________________暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承担自身的损失。

　　十五、保险

　　承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

　　十六、关于意外停工的约定

　　因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程，此费用均由承包人承担。

　　十七、工程质量保修

　　本防水工程的保修期为五年；承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　十八、违约责任：

　　1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

　　2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

　　4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

　　5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的`为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

　　7、在保修期间(保修期为五年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。

　　9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。

　　十九、廉洁条款

　　1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，则乙方可保留合同的权利和义务。

　　二十、其他事项：_________________

　　1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。

　　2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。

　　甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________

　　甲方负责人签字：_________________乙方负责人签字：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

　　电工服务合同协议书 9

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　签订日期：_______年___月___日

　　依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立本合同。

　　工程内容

　　工程名称：_________________

　　工程地点：_________________

　　工程内容：_________________

　　承包范围：以双方共同审定的设计图纸和合同清单为准进行设备采购及施工，项目如有设计变更或超出施工图纸和工程量清单的部分需经双方协商另行计算。

　　工程承包造价

　　工程承包总造价为RMB￥______ 元(计人民币_______元整)。此价格含税。

　　付款方式

　　第1次：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%

　　第2次：材料到货后5个工作日内支付合同总金额的40%

　　第3次：工程安装结束验收完毕后5个工作日内支付合同总金额的25%

　　第4次：合同总金额的5%作为质保金，于半年后5个工作日内支付。

　　甲方权利和义务

　　委派现场管理代表，监督检查设备、材料入场验收、监督工程质量、进度，负责工程期间的质量验收、实施方案的变更确认，以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。

　　及时确认采购请款申请，按本合同约定向乙方支付款项。

　　甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。

　　积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题，对乙方所提出的问题和要求，甲方应做出合理的答复和处理措施，确保工程施工的顺利进行。

　　甲方有责任将本公司的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方，以方便双方沟通。

　　甲方有责任将本公司在该工程中所用的软件资料及技术文档交付乙方。

　　乙方权利和义务

　　根据甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。

　　指定工程负责人，在规定时间内组织施工，做好施工质量安全管理和施工环境保护工作。如施工期间发生质量、安全、环保事故，均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。

　　定期向甲方报送施工计划和完工报告，做好施工记录。

　　施工中发生的.问题，应即以书面形式通知甲方；施工中因乙方责任造成的各项损失均由乙方负责。

　　负责竣工后的清场工作。

　　对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。

　　在设备和材料的采购过程中，承担一切的.费用和法律责任。

　　负责配合用户验收。

　　乙方在施工过程中，在征得用户方和甲方同意的情况下，有权对施工实施方案提出意见并做出调整。

　　工期和实施

　　本工程于_______年___月___日前完成。乙方需在合同签订后向甲方提供相关单位工程实施方案。

　　在施工过程中，如因不可抗力因素造成的工期延误，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。

　　在施工过程中，如因甲方或乙方责任造成工期变更，双方需事前磋商，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。

　　如因甲方或乙方的责任造成用户方不接受的工期延误，由责任方对此负责。

　　材料和设备的供货和验收

　　材料和设备的采购由乙方按双方认可的设备清单采购。如甲方要求，乙方需优先选择甲方推荐的供货商，乙方协助甲方按照协定好的合同内容与供货方签订购销合同，并由乙方签字确认。

　　乙方承担由乙方购进的货物、运输、验收、退货、索赔及其他相关方面的全部责任和全部费用。

　　工程验收

　　验收依据：根据《工程实施方案》、《竣工图纸》、《设备清单及报价》，甲乙双方共同确认的验收项目与程序、会审纪要、有关变更的书面文件。

　　验收标准：按双方认可的验收依据、国家颁发的施工及验收规范为标准，由用户或甲方验收。

　　甲方应在乙方提请验收之日起10 日内组织用户验收，验收合格后由用户或甲方签字确认。如乙方最终提供的服务或产品与甲方要求不一致，甲方有权要求乙方进行修改、改善。

　　验收报告原件由甲方归档，复印件由甲方盖章后交乙方存档。

　　售后服务

　　验收通过之日起，乙方负责建设工程的售后服务工作，维护期为 1 年。对于工程(系统)涉及的软、硬件，在保修期内，乙方免费提供服务。保修期外如需更换硬件设备需按照设备成本价付费更换，如需乙方上门维修需付相应的上门维修服务费。

　　变更

　　任何一方要求对合同内容进行变更时，所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。

　　对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度，乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用，并将预计发生费用以书面形式通知甲方，待甲方确认后执行。

　　合同的解除

　　任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同，无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用，并对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方要求解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。

　　订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

　　违约责任

　　双方在执行本合同过程中，任何一方违反本合同之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。

　　甲方未按双方约定的付款条件支付工程款，每逾期壹日甲方应按逾期工程款总额的千分之三向乙方支付逾期违约金。

　　因甲方或乙方原因造成工程逾期完工造成的损失，每逾期壹日应由责任方按工程款总额的千分之三向另一方支付逾期违约金。

　　不可抗力

　　双方因不可抗力的影响不能履行合同，履行合同的时间相应推迟，推迟时间与不可抗力持续时间相同，合同价格不因此而改变。

　　不可抗力发生后，双方要立即通知对方，并采取必要措施密切配合，以减少影响。

　　不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。

　　争议的解决

　　有关本合同的任何问题，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。若经协商不能达成协议时，提交当地人民法院判决。

　　合同效力

　　本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方盖章之日起生效

　　本合同受《中华人民共和国民法典》保护，未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行。

　　本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(盖章)：乙方(盖章)：

　　代表人(签字)：_________________ 代表人(签字)：_________________

　　通讯地址：_________________ 通讯地址：_________________

　　发票开具信息：_________________ 发票开具信息：_________________

　　税号：_________________ 税号：_________________

　　地址：_________________ 地址：_________________

　　电话：_________________ 电话：_________________

　　开户行：_________________ 开户行：_________________

　　电工服务合同协议书 10

　　甲方名称：

　　甲方地址：

　　法定代表：

　　乙方姓名：

　　身份证号：

　　户籍地址：

　　根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》以及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同。

　　一、岗位、合同期限

　　第一条、甲方聘用乙方任职岗位，合同期限自_____年_____月_____日至_____年_____月其中试用期自至_____年_____月_____日。

　　二、职业要求与工作纪律

　　第二条、乙方应如实向甲方提供个人相关信息，自觉遵守甲方制定的工作纪律、执行操作规范和各项规章制度。

　　第三条、乙方的岗位职责是：对所负责范围内的电器电路设备运行全面负责，检修小区范围内电器电路系统，确保辖区电器系统设备安全运行，以及完成公司规章制度中规定的其他具体相关职责。

　　第四条、乙方按照甲方规章制度和相关考勤规定上下班、休息休假。具体要求：

　　第五条、乙方工作地点：____________________________。

　　三、劳动报酬

　　第六条、试用期工资为_____元，合同期月工资标准为_____元。

　　第七条、甲方每月_____日前支付乙方上月工资。

　　四、合同的`变更、解除、续订

　　第八条、订立本合同所依据的法律法规和政策变化，依照新的法律法规和政策执行。

　　第九条、订立合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，或经甲乙双方协商同意，可以书面变更本合同。

　　第十条、甲乙双方经协商一致，应在合同期满前三十日内以书面形式续订本合同。

　　第十一条、试用期内，甲乙双方可随时解除本合同。由于乙方(正式员工)在合同期内，由于个人原因辞职的或非正常离职的.，并以此给甲方工作秩序等方面带来影响的，甲方有权利扣除乙方当月工资。

　　第十二条、其他违约责任：____________________________。

　　第十三条、乙方因非职责范围内的行为被追究民事、刑事责任的，甲方不承担责任。

　　第十四条、甲方制定的工作纪律、职业规范和规章制度均视为本合同有效组成部分。

　　第十五条、发生劳动争议后，经劳动争议调解委员会调解不成的，当事人可向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，可在收到裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

　　第十六条、本合同经甲方签字盖章、乙方签字生效。

　　第十七条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　电工服务合同协议书 11

　　发包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　签订地点：__________________

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：__________________

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程范围及内容：监控工程。

　　第二条工程期限

　　1、开工日期：__________________

　　2、工期：约5天

　　3、由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。

　　第三条工程计价方式

　　按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。

　　第四条工程总价与付款方式

　　1、工程总价：人民币__________________

　　2、付款方式：__________________

　　3、首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币__________________

　　4、设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币__________________

　　5、乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币__________________

　　6、余款10%，人民币__________________，留作保修金，保修期期满后一周内付清。

　　第五条工程质量标准和验收

　　1、工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。

　　2、乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可，线材需按国家标准并提供合格证明。

　　第六条乙方责任

　　1、乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。

　　2、因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的`，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。

　　3、乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。

　　4、乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。

　　第七条甲方责任

　　1、甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。

　　2、因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。

　　3、甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。

　　第八条违约责任

　　1、甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。

　　2、乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。

　　3、乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。

　　第九条保修期

　　1、保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。

　　2、乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费；如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。

　　3、为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。

　　第十条人员培训

　　1、工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。

　　2、乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。

　　3、乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。

　　第十一条争议解决

　　如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商；如协商不成，可起诉。

　　第十二条其它

　　1、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。

　　甲方：__________________

　　代表人签字：__________________

　　盖章：__________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　签订日期：________年_________月______日

　　乙方：__________________

　　代表人签字：__________________

　　盖章：__________________

　　地址：__________________

　　电话：__________________

　　签订日期：________年_________月______日

【电工服务合同协议书】相关文章：

电工协议书12-22