公司承包合同

时间：2024-03-30 15:53:53 承包合同我要投稿

公司承包合同

　　随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，它可以保护民事法律关系。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司承包合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

公司承包合同

　　公司承包合同篇1

　　发包方：___________大酒店（以下简称甲方）

　　承包方：_______________（以下简称乙方）

　　本着自愿、公平、有偿原则，经甲、乙双方协商一致，根据《民法典》之规定，签订以下餐饮部承包合同。

　　一、甲方将____县同和大酒店三楼餐饮部承包给乙方承包经营餐饮业，包括三层楼、甲方餐饮部原有的设施、餐具等（设施、餐具详见移交清册）。

　　二、承包期限为________年，即从________年____月____日起至________年____月____日止。合同期限满后，如甲、乙双方认为需继续发、承包的，经协商后另续订书面合同。

　　三、承包费为前________年每年承包费拾万元（100000.00元）后________年承包费每年为拾贰万元（10.00元）。

　　四、乙方承包________年期间共向甲方交纳拾万元（100000.00元）履行合同保证金，中途乙方如不承包或提前解除承包合同的，甲方不予退还乙方所交的保证金。承包合同履行完毕后。乙方未出现有违约行为或接手甲方三楼餐饮部的设施、餐具等没有损坏，甲方如数退还给乙方，乙方如有损坏则按实际损坏照价赔偿后，剩余部分甲方退还给乙方。

　　五、承包费及保证金支付时间和方式

　　（一）、乙方承包甲方____县同和大酒店三楼餐饮部承包费采取先支付后承包方式，即甲、乙方双方签订承包合同之日，乙方一次性支付给甲方第________年承包费拾万元（100000.00元），后________年的承包费须于第________年届满后____日内支付当年的承包费后再经营，如乙方不按时支付当年承包费，不得再继续承包经营。

　　（二）、乙方承包________年的保证金拾万元（100000.00元），也须于甲、乙双方签订承包合同当日或次日，由乙方一次性支付给甲方。

　　（三）、乙方向甲方支付的'承包费和保证金时，甲方应向乙方出具收款收据。

　　（四）、乙方在承包期间，同和大酒店三层楼的水费、电费、电话费、闭路电视费以及各种税费由乙方自行承担，与甲方无关。

　　六、承包合同签订后，乙方如需对同和大酒店三层楼餐饮部重新装修时，须向甲方提供重新装修的设计图，经甲方书面同意后再行装修装饰，否则，视乙方违约，造成甲方损失的，概由乙方据实赔偿。乙方装修装饰费用，由乙方自行承担。

　　七、违约责任

　　（一）甲方违约责任：

　　1、本承包合同签订之日起，甲方应于____日之内将同和大酒店三层楼餐饮部整层交付给乙方使用，逾期未交付，视为甲方违约，甲方应按第________年承包费用总额向乙方承担日5%的违约金。

　　2、本承包合同签订后，如甲方中途反悔或提前解除合同的，视为甲方违约，应向乙方承担________年承包费总额日3%的违约金。

　　（二）、乙方违约责任：

　　1、本承包合同签订后，乙方未按承包合同约定付款时间支付甲方的承包费和保证金的，视为乙方违约，应向甲方承担逾期支付当年承包费和保证金日5%的违约金。

　　2、承包合同签订后，如乙方中途反悔或提前解除承包合同的，视为乙方违约，应向甲方承担________年承包费总额日3%的违约金。

　　八、本承包合同系甲、乙双方真实意思表示，经甲、乙双方签字按手印生效。

　　九、甲、乙双方在履行本合同过中，如发生争议，先协商解决，不愿协商或协商不成，守约方可向合同履行地法院或____市人民法院提起诉讼，所发生的费用包括诉讼费、律师费由违约方或败诉方承担。

　　一、本合同一式两份，其中甲、乙双方各执一分。

　　甲方：_________乙方（签名）经营者：___________

　　身份证号：___________身份证号：___________

　　联系手机：___________联系手机：___________

　　________年____月____日________年____月____日

　　公司承包合同篇2

　　发包人：甲方

　　承包人：乙方

　　为了使小区物业规范化、使小区居民享受完善的物业服务，改善小区人居环境。经发包人小区业主共同商定且与承包人反复协商，本着诚实信用、协商一致的原则，达成如下承包协议内容，共双方遵照执行：

　　第一条小区物业基本情况座落位置：_________市_________区_________路(街道)_________号;占地面积：_________平方米;建筑面积：_________平方米;其中住宅_________平方米;物业类型：_________(住宅区或组团、写字楼、商住楼、工业区、其他低层、高层、超高层或混合)。

　　第二条承包管理事项

　　1、公共环境(内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯问、走廊通道、门厅)的清洁卫生。

　　2、房屋建筑本体共用设施、设备(共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、配电系统、供水系统、供暖系统等)的维修与管理。

　　3、交通、车辆行驶及停泊。

　　4、对进、出小区的人员安全盘问(包括夜间)，发现非小区人员应做好登记，并对有可能造成小区损失的非小区人员谢绝入内。

　　第三条合同期限本合同期限为________年。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　第四条承包费用及支付时间本合同期间发包人向承包人支付承包费用月元;支付时间及方式为：。

　　第五条违约责任

　　1.如因甲方原因，造成乙方未按时获得承包费用，甲方应给予乙方相应补偿;乙方有权要求甲方限期支付，并有权终止合同。

　　2.如因乙方原因，造成或直接造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方相应补偿。甲方有权要求乙方限期改正，并有权终止合同。

　　第六条其他约定

　　1、乙方在承包期间除向甲方支付约定的承包费外，乙方不得向甲方依据本合同事实向甲方主张任何费用。

　　2、因乙方的'承包内容包括24小时管理小区，故乙方可以委托其信赖的

　　第三人实施必要的承包事务，但委托

　　第三人发生的费用由承包人支付。

　　3、承包人委托

　　第三人不与发包人建立任何关系，

　　第三人也不得依据其工作内容向发包人主张任何权利。

　　第七条本合同发生争议双方协商解决，协商不成任何一方均可向人民法院起诉。

　　第八条本合同一式两份，双方各执一份，本合同经甲方代表及乙方签字生效。

　　甲方：代表人:________年____月____日

　　乙方：________年____月____日

　　公司承包合同篇3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据销售公司年度销售计划完成销售任务，确保本公司产品能够及时、安全送到终端市场，同时，管理、保养好乙方市场所配备车辆，经甲乙双方协商，就车辆承包使用事宜达成如下协议：

　　一、甲方的义务：

　　1、甲方提供辆，价值_______万元的车辆交给乙方使用。

　　2、甲方在本合同签订生效之日起将以上车辆交给乙方使用。同时将车辆所配附件及有关手续移交乙方。

　　二、乙方的义务：

　　1、根据乙方的承包合同，乙方必须完成当年承包任务指标_______万元，如完不成承包指标，甲方有权调整或调回乙方市场所配车辆。

　　2、乙方应做好所在市场的配送工作外，同时要全力开拓周边市场。

　　三、甲乙双方的权利

　　1、甲方有权监督乙方所属车辆的使用情况，如发现乙方违反本合同时，可将乙方所属车收回，该车辆所发生的一切费用，由乙方统一支付。

　　2、乙方在使用所属车辆期间，不得将车辆抵押、质押、出租、转让，不得装载甲方产品以外的.其他产品，不得使用甲方车辆从事非法活动。

　　四、甲乙双方的义务：

　　1、车辆所发生的公共费用（年检费、二级维护费、保险费等）

　　2、乙方必须爱惜车辆，保持车辆清洁卫生，搞好车辆的日常维护及日常保养，同时接受甲方对乙方所属车辆保养，维护方面的建议及监督，如乙方损坏所配车辆，由乙方负责修复，乙方在接到甲方修复通知后一日内，不能将甲方车辆修复的，甲方可自选维修或送专业维修厂维修保养，所支付的费用从乙方销售提成中全额扣除。

　　3、乙方在使用甲方车辆期间，必须严格维护皇台企业形象，不得有损坏皇台形象的行为。

　　4、年检期间，甲方应统一制定年检时间并通知乙方，乙方应无条件的在指定的时间，到达指定的地点，按车辆管理有关规定办理年检手续，逾期不办理者，造成罚款，由乙方承担全部责任。

　　5、乙方在车辆承包使用期间，因违反交通法规造成交通事故及有关罚款，一切责任由乙方承担。

　　6、乙方在车辆承包使用期间如发生车辆被盗，由乙方赔偿甲方的一切损失。

　　7、因工作需要经甲乙双方协商解除销售合同时，乙方应及时将所属承包车辆移交给甲方，由甲方统一调配车辆。

　　五、其他：

　　1、本合同由甲乙双方签字之日起生效。

　　2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　公司承包合同篇4

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《民法典》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程名称与地址：

　　二、工程范围与内容：

　　三、承包方式：

　　包工包料保质量保安全

　　四、材料：

　　3复合胎b改性沥青卷材。

　　五、工程造价：

　　每平方米_____元，(包含辅料及人工费不含税费)竣工后按实际面积结算。

　　实际施工面积为_____，总工程款为_____元整。

　　价格明细：

　　(不含税金)另附税金

　　总价的_____%即：

　　每平米单价为_____元

　　六、工程期限：

　　开工：年_____月_____日

　　竣工：年_____月_____日(如遇雨天、地震、六级以上的大风等人力不可抗拒因素，工期相应顺延。

　　七、结算方式：

　　材料及人员入场经甲方确认符合合同要求付总工程款的，完工经验收合格后付清全款。

　　八、甲、乙双方责权：

　　1、乙方应按屋面防水标准及施工工艺施工。

　　2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。

　　3、甲方应为乙方施工所需库房、住宿，创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。

　　4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。

　　甲方应对乙方施工质量及时验收。

　　5、工程保修期_____年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的.渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。

　　6、如因下列情况而发生漏水、渗水现象不属保修之列：

　　(1)建筑物产生不均匀的沉降。

　　(2)建筑物出现断板裂缝现象。

　　(3)使用不善、人为破坏防水层。

　　(4)自然灾害(如冰雹、风暴、暴雨)所造成的防水层损坏。

　　九、其他约定：

　　1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方另协商价格。

　　2、乙方应如期完成施工任务。

　　施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。

　　甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

　　3、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。

　　4、甲方派为工地代表负责、协商本工程的质量、进度、办理工程签证。

　　乙方派为驻地全权代表，全面履行本施工合同全部职责。

　　5、合同发生争议或纠纷处理：

　　①合同书经双方签字盖章后即可生效，任何一方违约须赔偿对方总工程款30%的违约责任。

　　②本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

　　③当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁，事后又没有达成书面仲裁协议的可向当地人民法院起诉。

　　6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　7、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方盖章：

　　法定代表人或委托人：

　　地址：

　　电话：

　　乙方盖章：

　　法定代表人或委托人：

　　地址：

　　电话：

　　签订日期：

　　_____年_____月_____日

　　公司承包合同篇5

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经甲、乙双方共同协商，现将制作安装工程承包给乙方施工。为明确双方权利、义务，特订立本合同。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程承包方式

　　包工包料，包安装制作，包运输费。

　　三、工程数量

　　根据甲方提供的图纸制作安装一处标示牌，如有超出图纸的工程量部份双方另行确定价格。

　　四、工程造价

　　工程承包总价人民币

　　五、工期

　　1、本工程进场开工时间为年月日至年月日前施工完毕交付验收。

　　2、如确因非承包方原因或其他不可抗力因素，致使工程无法按合同日期完工，工期可以顺延。

　　六、施工要求

　　1、乙方必须按照甲方提供并经甲方认可后的图纸进行施工。

　　2、乙方应严格按照国家有关强制性建筑施工标准及施工规范要求进行施工，确保施工安全。

　　七、材料要求

　　发光字采用1.0的镀锌板，LED数码管，点光源，安装使用50、40角铁。安装牢固，无动摇。

　　工程质保二年。

　　八、结算和付款方式

　　1、本合同签订之日，甲方付给乙方工程总款30%作为备料款。

　　2、工程安装施工完毕后甲方应在3个工作日内及时组织工程验收，工程验收合格后来居上5个工作日内，甲方付至工程总价款的30%，剩余的三个月再付20%，一年后付清20%。

　　九、竣工验收

　　1、工程安装施工完毕，乙方及时通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知之日起个工作日内组织进行验收，作出验收结论。甲方不按时进行验收或不按时作出验收结论的，视为验收合格。

　　2、工程竣工验收合格后，如在二年内有由于乙方安装或者制作原因需要维修的.，乙方在收甲方通知之日起1日内无条件负责维修。二年以后按成本价计费维修。

　　十、双方工地代表

　　甲方：联系方式：

　　乙方：联系方式：

　　如工地代表更换，应提七天通知对方。

　　十一、双方其他权利和义务

　　（一）甲方权利和义务

　　1、甲方负责及时提供与本合同业务有关的建筑设计图纸、设计变更通知单，按图纸进行验收。

　　2、甲方负责与其他交叉施工单位的协调工作。

　　3、甲方为乙方提供施工用电源和配套材料存放场地。

　　4、甲方按照合同规定按时向乙方支付工程进度款和办理工程结算。

　　5、甲方如因城管等政府单位造成停工或不能安装，乙方有权按合同价格收费。

　　（二）乙方权利和义务：

　　1、乙方按照甲方提供的科纸和现场实际情况进行制作安装。

　　2、乙方服从甲方统一指标，与土建及其他交叉施工单位协调、配合施工。

　　3、乙方做好施工安全防护工作，严守安全操作规程。

　　十二、违约责任

　　1、甲、乙双方应全面履行本合同义务，任何一方违约都应当承担违约责任。

　　2、如果甲方不按约定期限和数额付款，则每日按欠款项的千分之五（5‰）支付违约金。

　　十三、其他约定

　　1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议。

　　2、若因履行本合同发生争议，双方应及时协商解决；协商不成的，可提交乙方所在地人民法院裁决。

　　3、本合同附件、施工图纸及补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十四、本合同一式两份，双方签字或者盖章生效，双方各执一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表人：代表人：

　　联系电话：联系电话：

　　本合同签订地点：

　　本合同签订时间：年月日

　　公司承包合同篇6

　　甲方单位名称：

　　(食堂)联系电话：

　　乙方单位名称：

　　联系电话：

　　一.目的

　　为维护甲乙双方的共同利益，保护各位工友及家属的安全健康，保证工地的安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本协议。

　　二.协议内容：

　　1、乙方应该与甲方签定《安全责任书》，明确各自的义务。

　　2、乙方必须乙方人员进行日常安全教育。

　　3、乙方应该对乙方人员进行文明礼仪教育。

　　4、乙方应该及反馈乙方人员对食堂的建议、意见。

　　5、乙方人员不得擅自进入食堂。乙方人员进入食堂之前，须经食堂的负责人同意，并且不影响甲方安全工作的'前提下。

　　6.甲方应该全力做好食堂的工作，保障各位工友的饮食健康。

　　7、甲方应该接受乙方的合理的建议、意见。改进食堂工作。

　　9、甲方应该做好食堂安全卫生工作。

　　10、对于乙方工友的合理的，必要的要求，甲方能够做到的，就应该做到。

　　11、如果发生争议，纠纷，甲乙双方领导得知后，马上赶到现场，或者指派其他领导马上到现场。本着互谅互让的原则，积极地把争议，纠纷平息。如果事态恶化，后到场的一方应该对恶化情况负主要责任。

　　12、甲方应该做好对食堂工作人员的安全、文明礼仪教育。

　　13、甲乙双方应该经常互通情况。······(你认为要添加的)

　　甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________

　　甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　电话：_______________________电话：___________________________

　　传真：_______________________传真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　公司承包合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　受甲方委托，乙方对甲方办公区域提供保洁物业服务，为明确双方权利和义务，甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，特订立本合同。

　　第一条委托服务项目、范围：

　　1.清洁项目：

　　1.1物业共用部位和相关场地的清洁卫生服务

　　甲方厂区的公共场所、外场路面保洁、房屋共用部位(含墙面)、大厅、楼道、消毒杀菌、用品更换以及垃圾的收集、清运。1.2专用部位的保洁包括会议室、办公室、生产车间的垃圾清理、共用通道、茶水间、洗手间、三楼食堂卫生以及公共区域的清洁卫生、消毒杀菌、用品更换以及垃圾的收集、清运。

　　第二条双方权利义务

　　1.甲方权利义务

　　(1)检查监督乙方管理工作的实施情况;

　　(2)审定乙方提出的物业管理服务年度计划;

　　(3)甲方提供物业堆放间(休息室)一处;

　　(4)及时向乙方支付物业管理费;

　　(5)甲方指定一名负责人协调与乙方的工作事宜;

　　(6)对乙方物业工作不到位、整改不及时的事项进行处罚;

　　2.乙方责任

　　乙方作为物业管理提供方，具有以下权利和义务：

　　(1)乙方配置保洁人员2人(工作时间早上8:30-12:00，下午13:00-17:30)，上班时间为8小时，双休，如业主需要加加班，另行计算。

　　(2)为甲方提供服务，乙方人员养老、医疗保险、劳务合同由乙方负责;(如甲方要求増减人员再作相应调整)

　　(3)自觉遵守甲方各项规章制度，维护甲方的公众形象;

　　(4)加强员工的技术培训、iso9000质量体系管理要求的'培训，保证员工有娴熟的专业技能、具备良好的服务意识;

　　(5)乙方员工在工作中造成甲方的物品损坏由乙方照价赔偿;

　　(6)乙方加强对员工工作安全的教育，杜绝安全事故。合同执行期间，如发生非甲方生产事故导致的工作和人员安全事故，由乙方承担责任。

　　(7)乙方保证甲方的安护人员正常工作，如因人员严重不足，给甲方造成的损失，乙方承担违约金￥元，作为赔偿。

　　(8)乙方保证所有进入甲方工作场所的工作人员均遵守甲方要求的规章制度，不得将其通过任何方式获取的一切信息在本合同期内或期满后泄露给任何第三方。

　　(9)乙方及其在甲方工作的人员均不得以甲方的名义对外进行任何形式的经营及业务活动，由此产生的法律后果由乙方承担。

　　第三条其他规定

　　1.按《劳动法》及南京市劳动保障局的有关规定，乙方员工周一至周五每日每人工作时间为8小时，每周为40小时。平时、节假日、双休日因甲方生产需要乙方加班，按国家有关规定由甲方承担并向乙方支付相应的加班费用;

　　2.如遇国家政策性调整最低工资、社会统筹保险，甲方应作相应的调整。

　　第四条物业服务质量

　　乙方须按江苏省物业管理安保服务标准提供服务，实现目标管理，包括但不限于:

　　甲方对乙方的物业服务满意率达到：90%

　　第五条合同价格

　　每月物业管理服务费用：￥__元(不包括平时加班费,法定假曰)。

　　第六条付款方法

　　甲方于每月日前对上月物业服务，结算物业服务费时，应同时提供相应发票。╳╳╳╳公司开户行:╳╳╳╳公司账号：付款方式:银行转账

　　第七条合同期限

　　试用期为一个月，自_________年____月____日起至_________年____月____日止，试用期满后，如有问题请甲方提前一周告知乙方，否则乙方自动按本合同执行，合同期限为__年，自_________年____月____日起至_________年____月____日止，合同期满后，双方应提前一个月续签新合同。

　　第八条保密

　　甲乙双方应视本合同为机密文件。如有违反，违约方须向对方支付违约金__元

　　第九条违约责任

　　9.1甲方对乙方进行的日常检查中，对乙方因管理不到位、失职等原因，未达到管理要求和标准的事项，视情况每次给予__元的处罚，对要求限期整改的项目未进行整改或整改不到位的，每次给予元的处罚。对要求限期整改的项目到期仍不完成的，甲方有权解除合同，由此造成的甲方经济损失，乙方应负责赔偿。

　　9.2任何一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付合同总价款20%的违约金。

　　第十条不可抗力

　　不可抗力是指双方在订立合同时不能预见、对其发生后果不能避免并不能克服的事件，如台风、地震、洪水、战争等自然灾害的意外事件，凡因不可抗力造成一方延误或不能全部履行合同的，均可免除其应付之责。

　　第十一条争议及解决

　　1.甲乙双方对于合同事项发生某些争议时通过友好协商解决;协商无法达成一致时，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的第一审人民法院提起诉讼。

　　2.甲乙双方中某一方不履行合同或不完全履行合同的，由此给对方造成经济损失的，要负责赔偿对方的经济损失;

　　3.本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　4.合同附件：以下文件作为本合同附件，为本合同有效组成部分：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　公司承包合同篇8

　　发包方（甲方）：　　_______承包方（乙方）：　　_______

　　为了提高甲乙双方的经济效益，整合双方资源，充分发挥物流企业优势，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲、乙双方平等、自愿协商，特订立本承包经营合同，供双方共同遵守执行。

　　第一条承包经营事项

　　本合同所涉承包经营事项为：货物运输权和运营收益权。

　　乙方享有的货物运输权、运营收益权受本合同约定的限制。

　　第二条承包期限承包经营期限为年，即从________年____月____日起至年____月____日止。运费结算为10天结算日。

　　承包经营期限届满后，车辆及手续归乙方所有，如不改变车辆档案，乙方必须每年向甲方交纳人民币伍仟圆整的管理费用。

　　承包经营期限内，甲、乙双方可依据本合同的约定，变更或解除本合同。

　　第三条承包方式

一、基本承包经营方式：

　　1、甲方提供货物运输的货源，由乙方运输至甲方或货主指定的地点。

　　2、甲方与货物托运人办理托运手续和运费清结。根据经营需要，甲方也可以书面（不得口头）委托乙方办理货物托运手续和运费清结。

　　3、乙方必须在甲方通知的期限内完成甲方安排或随时指定的运输业务。

　　4、承包金正向给付，即由乙方向甲方支付本协议约定的承包金人民币贰拾万圆整。另每月乙方需向甲方缴纳人民币壹万壹千圆整的车辆月承包收益金，此金额缴纳期限为26个月，合同签订之日乙方须向甲方缴纳人民币壹万圆整预付定金，当甲方通知乙方缴纳剩余款项后，乙方须在两天内向甲方缴纳剩余人民币壹拾玖万圆整，如在________年____月____日前甲方仍未开始项目运营，甲方向乙方退还已缴纳的预付定金人民币壹万元整。

　　5、承包经营期间，乙方承担货物运输过程中所发生的燃油、燃气费用、路桥通行费用、车辆维修保养费用（保险公司赔偿的除外）等经营成本。

　　6、承包经营期间，车辆年检，二保等检验及商业保险费用由乙方承担。

　　二、乙方以甲方提供车辆作为运输工具。

　　乙方的运输工具为：_______号汽车，车架号_______，发动机号 _______，以及随车工具。

　　上述车辆，必须车况完好、审验合格、安全适用、符合行驶和货运的国家强制性标准。

　　第四条承包经营保证金和承包金

　　一、承包经营保证金

　　本合同生效后，乙方应向甲方交付承包经营保证金人民币贰拾万元，乙方在本合同生效当时支付。该保证金为乙方在承包经营期间车辆使用费用及非甲方原因造成损失的赔偿资金保证。

　　承包经营保证金一次性交付。承包经营期间，保证金不计付银行利息。

　　承包经营期限届满，承包保证金不予退还。

　　第五条甲方的权利义务

　　1、甲方有权纠正乙方在货物运输中违法、违规行为。甲方有义务保证本企业货运资格合法、提供的车辆符合行驶和货运的国家强制性标准。

　　2、甲方有权根据企业经营需要，自主地组织和调配货源。甲方有义务公平、公正、合理的为乙方组织货物配载。

　　3、甲方有权定期组织乙方进行安全和职业道德学习，并进行考核。甲方有义务按照主管部门规定和通知，组织乙方参加主管部门举办的学习、培训、评比等活动。

　　4、甲方有权制定本企业货物运输的规章制度。（该规章制度为本合同的附件）甲方有义务保证规章制度符合物流行业的特点或交易习惯，不得增加乙方的负担和责任。

　　5、甲方有权在承包经营期限内，指定专人对乙方使用的车辆进行安全、车容、车况检查。如乙方使用车辆存在安全隐患，甲方有权要求乙方停止运输。甲方有义务保证乙方正常运输，不得无理干涉。

　　6、甲方有权根据经营需求要求乙方更换车辆或变更线路，乙方必须配合。

　　第六条乙方的权利义务

　　1、乙方有权在甲方指定的货物运输期限内，自主安排运输。乙方有义务保证完成甲方的货物配送运输，并服从甲方的统一货物调配。

　　2、乙方有权对甲方调配的货物进行查验，有权拒绝运输国家禁止运输或可能造成危险的物品。

　　3、乙方有权拒绝支付本合同约定或主管部门规定以外的费用，有权对甲方没有依据的收费提出异议或向主管部门投诉。乙方有义务按照本合同约定，向甲方支付代为清结的运费和其他费用，并承担因迟延支付给甲方造成损失的赔偿责任。

　　4、未经甲方书面同意，乙方不得在运输过程中擅自倒货、换车、配载，不得将车辆交给第三者驾驶，不得捎带与工作无关的第三者，不得违反承包经营用途使用车辆，不得以任何理由扣留或变相扣留运输货物。

　　5、乙方有权对甲方制定的规章制度和统一服务规范提出建议和修改意见。乙方有义务严格遵守甲方制定的规章制度和统一服务规范，并承担违反规章制度和统一服务规范给甲方造成损失的赔偿责任。

　　6、乙方有义务在运输过程中发生交通事故和意外事件造成货物损毁时，在30分钟内通知甲方和保险公司，并立即报警。

　　7、乙方有义务保证联系渠道通畅，可以随时接受甲方货运调配。

　　8、乙方有义务保守甲方的商业秘密。

　　第七条货物运输风险承担

　　一、货物运输风险

　　货物运输风险包括但不限于因交通事故、货物损毁、违章、自然灾害等造成的物质损失以及对车辆内、外人员的赔偿责任。

　　二、风险承担

　　1、交通违章造成的行政处罚，乙方全部承担。

　　2、交通事故，除因甲方提供的运输工具固有的原因造成事故以外，其他情况下的事故赔偿责任，由乙方承担。乙方承担赔偿责任中，扣除保险公司理陪并实际赔付的部分，但保险公司合法拒陪的除外。

　　3、货物毁损的，除因甲方提供的运输工具和货物包装固有的原因造成的以外，其他情况下的赔偿责任，由乙方承担。乙方承担赔偿责任中，扣除保险公司理陪并实际赔付的部分，但保险公司合法拒陪的除外。

　　4、意外事件和自然灾害等造成的物质损失和赔偿责任，由乙方提供有权部门的书面证明，根据国家相关法律规定处理。

　　5、车辆和货物包装固有原因的确定，以国家相关检验机构的书面认定为准。

　　6、乙方遭受人身损害的，除保险公司理陪并实际赔付的部分外，甲方不承担任何赔偿或补偿责任。

　　三、赔偿处理费用承担赔偿责任认定和处理过程中，包括但不限于人员工资、旅差费、法院诉讼费用、必要的律师代理费、主管部门的处理费用、鉴定费用等费用，由乙方承担。

　　第八条违约责任

　　一、本合同履行期间，双方应严格履行，不得单方解除、终止本合同。如有违反，违约方应向对方支付人民币伍万元的违约金。其他直接经济损失，违约方另行赔偿。

　　三、下列情况下，由乙方支付甲方年度承包费总额20%的违约金，并赔偿甲方的实际经济损失：

　　1、完成承包经营的车辆不符合国家强制性标准的

　　2、不能保证甲方调配货运的'

　　3、不能保证车辆安全性能完好、车况整洁的

　　4、因乙方原因不能取得联系的

　　5、无合法情由，拒不执行甲方统一服务规范的因乙方违约行为导致甲方客户对甲方追究违约责任的，乙方除承担上述违约责任外，还应承担该违约责任。

　　四、下列情况下，甲方可以解除本合同，乙方的承包经营保证金不予退还，乙方并应赔偿甲方的其他实际经济损失：

　　1、连续两次不能完成甲方调配货运的

　　2、发生交通事故并承担全部事故责任的

　　3、以甲方名义与他人签定货运协议并收取运费的

　　4、盗窃、故意损坏、故意丢失甲方调配的货物的

　　5、故意泄露甲方商业秘密的

　　6、发生交通事故不及时通知甲方和保险公司的

　　7、扣留或变相扣留运输货物的因乙方违约行为导致甲方客户对甲方追究违约责任的，乙方除承担上述违约责任外，还应承担该违约责任。

　　五、甲方应按时、足额向乙方支付承包金。如有拖欠，每拖欠____日，应向乙方支付拖欠部分1%的违约金。

　　六、其他违约情形，根据《中华人民共和国民法典》的相关规定处理。

　　甲方（签字）：_______联系电话：____

　　乙方（签字）：________联系电话：_________

　　丙方（签字）：_________联系电话：__________

　　公司承包合同篇9

　　甲方：(出租方)____县李家山镇金跃村民委员会

　　乙方：____________________

　　为了充分利用土地资源，搞好高收养殖立体化，更好的实施菜篮子工程，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲方与乙方权益，双方协调一致签定本合同。

　　第一条. 租赁财产甲方把金跃村大湾湾河滩承包给乙方搞养殖基地，土地所处位置于李家山金跃村，土地面积为15亩.

　　第二条. 租赁期限租赁期限________年，甲方从________年____月____日起将土地交付乙方使用至________年____月____日.

　　第三条. 租金及租金交纳的时间租金为每年伍仟元整(5000元)，交纳租金时间为每年____月____日即上年到未交纳下年租金.

　　第四条. 租赁财产的的使用权和收益权租赁期间租赁财产的使用权和收益权由乙方拥有，甲方不再拥有使用权和收益权,第五条. 甲方与乙方的变更

　　1、租赁期间，甲方如将出租财产所有权转移给

　　第三方(包括征用)必须征求乙方的同意，否则不予转租或转移.

　　2、乙方如因其他原因，将租用财产承包给第三方使用，必须事先征得甲方的`同意

　　第五条. 土地期满及征用约定事项

　　1、在租赁租赁期间，如乙方依法征用出租方(即土地)出租方可免去乙方征用时间截止后的租金。土地征用权及相关收益归甲方所有。

　　2、在租赁期间，如乙方未能征用甲方财产本合同在规定的租赁期满前三个月，如双方愿意延长租赁期，应重新签订合同，如乙方不再使用甲方财产，乙方所投入固定资产，双方协商解决。

　　第六条. 违约责任

　　1、在租赁期间除以上条件以外甲方无权干涉乙方地，乙方不得改变土地其他性质(既只能是养殖产业)

　　2、在租赁期间，如乙方不按时交纳租金，甲方方可收取每月3%的滞纳金。

　　第八条. 解决合同纠纷的方式本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。

　　第九条.其他约定事项出租期间乙方将租赁财产(既土地)无权转让给第三方。

　　第十条补充协议乙方在租赁期间若不投入生产，茺废及闭置土地________年以上，甲方方有权终止协议，收回土地使用权。

　　第十一条本合同未尽事宜，一律按合同法的有关规定，经双方共同协商，作出补充，补充规定与本合同具有同等法律效力。

　　第十二条乙方每年给村民委员会交纳伍佰元(500元)的管理费。

　　第十三条，本合同一式二份，合同双方各执一份。

　　甲方(出租方)

　　乙方(承租方)

　　法定代表人：

　　公司承包合同篇10

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　为继续做好为农服务工作，根据上级规定，经双方协商一致，订立如下农资经营权承包合同，以共同信守。

　　一、承包部门：甲方同意将第二生资门市部的农资经营权承包给乙方。

　　二、承包期限：为_________年，从_________年__________月__________日起到_________年_________月_________止。

　　三、承包款及交纳方式：乙方承包款第一年为___________元，第二年为___________元，第三年为___________元，共计承包款___________元。本承包款实行先付后用，自签订合同日起最少每三个月为一个交付单位，必须在前一个月头5天内付清，未按规定期限付款的超过一天收违约金10元。

　　四、押金：乙方必须向甲方交纳押金___________元。承包期间如无违约现象发生，待承包结束后返回本息。（息按银行同期存款利率计）

　　五、税金处理：税金按税务部门核定额度交纳，乙方每月须交纳税金___________元，如财税有规定调整则按规定办。乙方所开的发票金额除免税部分外，经税务部门认定需交纳税金的由乙方自负。

　　六、经营设施：甲方提供乙方店面、仓库、货架及现有经营用具，乙方在承包期内只有使用权，无抵押变卖出租权，承包期满应归还甲方，若有损坏短缺须照价赔偿。

　　七、乙方须在工商核定登记的范围内依法经营，如超越经营范围或在经营中违反国家有关规定被处以罚款的均由乙方自负，甲方不负任何责任。对由乙方经营不当引起，造成消费者经济损失的，由乙方负责赔偿。

　　八、经营费用：承包期内，乙方自负包括水、电在内的所有经营费用。（包括门窗维修费）

　　九、为维护供销社信誉：

　　①乙方在经营中应严把进货关，严禁出售假冒、伪劣、失效农资商品。

　　②不得将承包部门转包给其它农业生产资料服务部门。对造成甲方信誉损失或转包给其它农服部的，一经查实，甲方有权收回门店、终止承包合同、没收押金并追究乙方造成的经济损失责任。

　　十、甲方有权监督乙方的经营活动，甲方如需财务数据，计划统计信息，乙方应主动提供相关资料。

　　十一、乙方在承包期内不得以甲方的'任何名义对外签订合同。承包期内发生的一切债权、债务由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。承包期满后，在农资市场未开放情况下，甲方协调农资商品由原承包者和下轮承包方移交工作。

　　十二、说明：

　　①本轮承包期内如遇国家政策调整，农资市场放开，不再调整承包基数。

　　②现执照中机柴油经营权，本轮承包期内如因甲方原因取消，双方在取消后承包款10%的范围内协商解决。

　　十三、本协议未尽事宜，双方协商解决，不能解决的按法律规定办。

　　十四、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

　　甲方：_______乙方：_______

　　_______年_______月_______日

　　公司承包合同篇11

　　甲方：___________

　　乙方：__________

　　经甲、乙双方协商一致，且经甲方校委会批准，现就____________学校校办工厂经营权在本合同约定期限内发包给乙方承包经营有关事宜达成如下共识，以资共同遵照执行：

　　1、承包经营期间，工厂独立核算，依法纳税，自主经营，自负盈亏，财政、税收渠道不变。

　　2、乙方承包经营期间，工厂必须依法从事经营活动，不得违法经营。

　　3、承包经营的期限为_____年，即从_____年__月__日起至______年__月__日止。

　　4、承包经营的方式为：甲方在承包经营期限内，将工厂经营权提供给甲方，乙方应承包期限内的第一、第二年度每年向甲方缴纳承包金______万元整，此后，每年在上年度承包金基数上递增____%。乙方应在承包期限内的每年_____月______日前将该年度应上缴的承包金按时上缴至甲方。

　　5、发包方的权利

　　5.1有权维护工厂的利益不受损害。

　　5.2有权监督工厂在承包经营期间遵循国家法律、法规的规定合法经营。

　　5.3有权按照本合同的约定收取乙方上缴的承包金。

　　6、发包方的义务如下：

　　6.1不得以任何行使干涉乙方的经营权。

　　6.2必须按本合同规定保障乙方的合法权益。

　　6.3必须全面履行合同中应由发包方履行的各项义务。

　　7、承包方的权利

　　7.1承包经营期间，乙方指派的`代理人作为工厂的法定代表人，行使总经理的全部职权。

　　7.2乙方在承包期间，对工厂享有自主、独立的经营权，具体权利如下：

　　7.2.1有权聘任副总经理和各部门经理，组成工厂的领导机构，并甲方备案，承包期满后合同解除后，该领导机构即行解散。

　　7.2.2有权决定工厂的机构设置，指定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。

　　7.2.3有权根据实际需要购置新设备和资产。

　　7.3乙方有权根据本合同规定取得其应得的合法收入。

　　7.4乙方有权在承包期内使用工厂的公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

　　8、承包方的义务

　　8.1乙方必须按照国家有关规定，按期如数缴纳应纳的各项税、费。

　　8.2乙方在承包期内，应保证工厂各项资产的完好，并在承包期满或合同解除后按照承包开始双方签订的资产交接清单交还给甲方。

　　8.3乙方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部义务。

　　9、承包方的收入计算方法：甲、乙双方一致确认，乙方在承包经营期限内对工厂承包经营所有产生的全部税后利润均归乙方享有。

　　10、合同的变更、解除或终止

　　10.1本合同生效后，即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时，须经双方协商一致达成新的书面协议，在新的书面协议未达成之前，本合同不得随意解除。

　　10.2本合同履行期间，如国家有关政策与本合同签订时相比发生重大变更，任意合同一方的利益受到重大影响的，受影响的一方可以提出变更或解除合同。

　　10.3甲方如违反本合同规定，干扰乙方的经营管理活动，致使工厂经营不正常，或乙方无法继续经营，或使得乙方的合法收入得不到合法保障的，乙方有权暂停支付承包费用，还有权解除合同并要求甲方承担违约责任。

　　10.4由于不可抗力的原因致使本合同无法完全履行或无法履行时，双方可协商变更或解除合同。

　　10.5本合同规定的承包期满，双方权利义务履行完毕后，本合同自行终止。

　　10.6本合同期满_____日前，乙方应接受甲方指派的审计机构对其承包情况进行审核，确定无误后，双方代表应在审计意见书上签字。

　　11、违约责任

　　11.1双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行的应向守约方承担相应的违约责任。

　　11.2乙方不按期上缴承包金的，应自应付款之日起，每日按应付款额的万分之三向甲方承担逾期付款违约金，逾期付款超过_____日的，甲方有权解除合同。

　　11.3乙方对承包期间对其掌管的企业资产未尽到合理维护保管义务，导致财产出现灭失及不合理损坏的，应按实际损失予以赔偿。

　　11.4甲方如违反本合同的规定，应向乙方承担违约责任，除向乙方赔偿因其违约行为导致的全部直接或间接损失外，还应按乙方向工厂的实际投资额的____%向乙方支付违约金。

　　12、附则：

　　12.1在签订本合同时，甲方应将工厂的所有资产及债权、债务状况编制成册，由双方作出书面确认后作为本合同的组成部分。

　　12.2在承包期间，工厂按照上述双方确认的债权、债务清单回收达帐的承包经营前债权，不得作为乙方的承包经营收益予以计算;乙方承包经营期间，工厂对上述确认的债务清单中予以清偿的债务部分可作为承包金在乙方按本合同规定上缴甲方的承包金中予以抵扣。

　　12.3甲方应向乙方提供甲方校委会关于在承包期间不干涉乙方自主经营的有效决议文件，并作为本合同的组成部分。

　　12.4本合同期满后，如甲方决定将工厂继续承包经营，乙方在同等条件下有优先再承包的权利。

　　12.5本合同由双方签字、盖章后即行生效。

　　12.6本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等效力。

　　12.7本合同使用中华人民共和国法律，双方在合同履行中发生争议的，应协商解决，如协商不成的，应将争议提交至工厂所在地人民法院予以裁决。

　　甲方(签章)：____________

　　时间：____________

　　乙方(签章)：____________

　　时间：____________

　　公司承包合同篇12

　　发包方： (称甲方)

　　承包方： (称乙方)

　　经______公司全体股东友好协商，决定对公司______生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下：

　　第一章总则

　　第一条为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同)，由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。

　　第二条承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

　　第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。

　　第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。

　　第二章承包基数

　　第五条承包方______年的总承包费为______万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。(注：第一年免交承包费，第二年至第年，每年承包费为万元)。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。

　　第三章承包期限

　　第六条本合同有效期______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。

　　第七条合同期满，承包方完成上交承包费，可自愿续签合同，但承包经营方须在期满前六个月以正式书面形式提出是否续签意向。在同等条件下，享有优先续签权。

　　第四章权利和义务

　　第八条甲方权利义务

　　一、对公司移交给承包方承包经营管理的房产、设施、设备等资产享有法定所有权，并享有监督权。

　　二、监督承包方合法经营，不得干预承包经营方的正常经营活动。

　　三、为承包方创造良好的经营服务环境，在承包经营方按时交齐有关费用情况下，保障承包经营方水、电正常供应。

　　四、努力为协助承包经营方努力做好承包期间的对外协调工作。

　　五、协助承包经营方努力做好突发事件和重大事故的处置工作。

　　六、自身的给排水系统的维修，应由承包方处理，并承担相应费用。

　　第九条乙方权利义务

　　一、合同期内，对公司提供的资产享有合同使用权并必须保持设备完好，正常维修费由乙方负责。如因使用期限已满自然损坏的.设施，应及时上报公司股东会审定后报废，不得擅自处理。

　　二、拥有在合同规定范围内的自主经营权、使用权和收益权。

　　三、如经营需要，对公司原车间、机械设备进行改造更新，及所属区域内新建经营场所，必须事先提出更新改造、新建方案，须经公司股东会审核同意方可实施(超过15个工作日不答复，视为同意)。对固定资产投入(主要指设备更新)的批量购买要事先报公司股东会认可，费用从承包费中扣除。

　　四、根据市场前景和公司发展需要，乙方可自筹资金投资建设______产品生产线，每销售一瓶可按______元提成作为全体股东收益。固定资产归乙方所有，生产经营直至公司章程规定的经营期满。

　　五、若以公司的无形和有形资产从事进行抵押贷款等金融活动，必须经公司股东会同意，否则将追究承包经营方的法律和经济责任。

　　六、对顾客服务要规范，认真做好顾客投诉工作，并要严格执行卫生清洁用品和食品的采购程序以及质保鉴定体系。

　　七、诚实经营，树立良好的企业形象，建立良好的社会关系，自觉遵守国家有关特种行业的各项管理规定。

　　八、做好经营期间的各项安全工作，特别是要严格执行消防和食品、卫生、安全等工作，自觉接受有关部门的监督检查。必须独自承担法律责任和经济责任。

　　第五章违约责任

　　第十条任何一方违背本合同条款的行为均为违约行为，守约方有权依据合同文书及《中华人民共和国合同法》追究违约方法律责任和经济责任。

　　第六章争议解决

　　第十一条对于在合同执行过程中发生的争议，各方应本着实事求是的态度协商解决，若协商不行，则应提请______人民法院予以角决。

　　第七章附则

　　第十二条本合同未尽事宜，可根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经各方协商一致后予以修改、另行补充。本合同若有与国家新颁布的法规文件相矛盾之处，则以国家法规文件为准。

　　第十三条本合同一式五份，股东各执一份，董事会秘存一份签字后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　公司承包合同篇13

　　总则：

　　甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将北大资源·江山名门一期工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆**建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下：

　　全费用包干模式。

　　模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。

　　合同履约保证金：

　　根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。

　　一、合同工期

　　根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。

　　二、质量标准

　　工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰)

　　三、甲方责任

　　1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。

　　2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。

　　3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。

　　4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。

　　四、乙方责任

　　1、乙方委派同志为该工程现场负责人，全权负责处理该工程相关事宜。

　　2、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应24小时都在甲方的施工现场或生活区随时听从甲方的安排和指挥。如乙方管理员确因有紧急事情要外出，应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使职权。凡未经甲方同意而擅自离开岗位的，按脱岗进行处理，甲方有权对乙方处以500元/次的罚款。

　　3、乙方在承建本工程期间，应严格遵守甲方制定的每周生产协调会议，（会议时间及参会人员由项目部确定）。迟到者，甲方有权处以200元/人次的罚款；缺席者，甲方有权处以500元/人次的罚款；对迟到15分钟以上者按缺席处理。（若会议时间有变更，项目部将另行通知）

　　4、乙方在承建本工程期间，必须每栋楼配备一名专职且经验丰富的木工班组施工主管，并提出阶段性的木工所需材料计划；每栋配备一名木工班组现场施工员，每栋必须配备一名专职质量检查员和一名专职安全员，负责所承建木工分项工程的质量、安全和进度自检工作。木工施工主管、木工施工员、安全员和质检员必须24小时留守在施工现场内，随时与项目部管理员保持联系。其安全员、施工员及质检员由项目部考核，存档上岗证书复印件。若乙方不配备以上专职人员，甲方按每月每人8000元在乙方工程款中扣除。

　　5、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进行施工。

　　6、乙方应严格按照国家和重庆市行业标准中的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20xx)的要求进行施工。

　　7、乙方应严格按照建筑工地的有关安全规程及甲方的现场管理制度进行施工。

　　8、乙方应对所属工人进行安全、生产、文明施工的教育，并有书面记录备查并上交项目部。

　　9、材料损耗量分别为：木材2%、模板3%（甲方按图示面积加损耗量供货）；钢管0.5%、扣件0.5%。各项材料超出部分按甲方实际成本在乙方工程款中扣除。

　　10、若乙方中途调换工人，调换后须立即上报甲方备查，乙方必须按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方承担一切责任及经济损失。

　　11、乙方必须按照附件要求对分包工程质量、进度、安全生产和文明施工负责，如施工过程中未按附件实质性内容要求完善，视为乙方违约。

　　五、承包材料范围

　　1、除上述三-1所约定主要材料的由甲方提供外，其余如：对拉丝杆、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、安全帽、安全带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方提供的主要材料外，其余所有工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行准备。（所有支模用的`内撑由乙方自行购买成品内撑）。

　　2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。

　　六、施工单价中所包含的承包工作内容

　　施工单价中所包含的承包工作内容具体如下(除水电安装)：

　　1、本工程图设范围内所有木模的制安工作内容（包括第二次、第三次及所有零星砼浇筑所需的木模制安）

　　2、该工程涉及到的所有预留、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。

　　3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨(墙柱、顶棚等)；材料吊运。

　　4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车及归还时的上车工作；与安装及其它作业队伍的配合工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必须及时收集、统一堆放。

　　5、施工中模板每使用一次必须进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂，扣件的清洗打油工作，由甲方另派班组进行清理；乙方在使用模板过程中，必须爱惜和节约使用模板，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求使用，造成的质量问题由乙方承担全部责任。

　　6、砼浇筑时，因模板原因导致爆模而需要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不及时处理，甲方按500～1000元/处在乙方工程款中扣除，由甲方另派班组进行处理。确实无法处理的，应由乙方在爆模后立即返工重做而未及时处理的，而造成了更大的损失，该种情况视情节罚款20xx～5000元。

　　7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不及时清理，甲方则有权按200～500元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。

　　8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的不少于三名技术骨干人员全面协助以便于更好工作。

　　9、乙方须承担负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和安全管理工作。

　　10、周转材料的及时清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求及时清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。

　　11、所属班组工人宿舍内的清洁由乙方负责，若乙方不及时清洁，甲方按每人每间屋50元在乙方工程款扣除，由甲方派人处理。

　　12、安全风险：乙方对施工过程中的安全文明生产负责，在施工过程中，若发生安全事故，若是由于乙方未按安全操作规程管理施工或违背安全操作规程指挥施工导致，均由乙方承担全部责任及相应的一切费用，若乙方按规范正常施工中造成的意外安全事故，贰万元以内由乙方自行全额承担(此项费用已包含在合同单价中)，超出贰万元的部分乙方承担30%，若是由于第三方原因造成的一切事故均由第三方全部承担。

【公司承包合同】相关文章：

公司承包合同05-07