承包合同范文汇编5篇
在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编帮大家整理的承包合同5篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
承包合同 篇1
合同编号：______________
承揽人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
加工费
单位
总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
定作物名称
完工时间
检验时间和地点
检验标准及方法
包装标准
包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条图纸提供
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复
第七条转包
1．定作人（是／否）同意将定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3．承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有权解除合同。
4．承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第八条保密
承揽人应当就以下方面保守秘密：________________，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。
第九条变更的损失
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十条协助
1．承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：______________________________。
2．定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在______天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。
3．定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解
除合同。
第十一条监督
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十二条保管
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十三条加工费结算办法与时间
_____________________________________。
第十四条付款
定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付定金_________元；定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付预付款_________元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第十五条留置
定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置定作物。
第十六条本合同解除的条件：
1．定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。
2．合同期限届满，双方不再续签本合同；
3．双方通过书面协议解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
5．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
6．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
第十七条质量保证
承揽人对定作物的质量负责的期限为：_________。其保证质量的前提条件为：_______________________。
第十八条违约责任
1．承揽人的违约责任
（1）承揽人如未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，承揽人应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。
（2）承揽人交付定作物的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。
（3）因承揽人包装不善造成定作物毁损的，由承揽人赔偿损失。
（4）承揽人逾期交付定作物，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
（5）承揽人不能交付定作物的，应向定作人偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。
（6）由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物损坏，承揽人应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则定作人有权拒收。
2．定作人的违约责任
（1）定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（2）定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。
（3）定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。
（4）定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。
（5）定作人如无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（6）定作人如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十九条声明及保证
承揽人：
1．承揽人有权签署并有能力履行本合同。
2．承揽人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
定作人：
1．定作人有权签署并有能力履行本合同。
2．定作人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十条通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______________________________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十一条合同的变更
本
合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十三条争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第二十四条不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的`能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十五条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十七条合同的效力
1．本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2．有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
承揽人（盖章）：_________ 定作人（盖章）：__________
法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：______
委托代理人（签字）：_____ 委托代理人（签字）：______
签订地点：_______________ 签订地点：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包合同 篇2
甲方(发包人)：
乙方：承包人)：
根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国合同法》、《黑龙江省草原条例》等有关规定，经甲乙双方协商一致签订本合同。
一、甲方将20350.70亩草原承包给乙方，该草原位于肇州县卫星种畜场 东至 兴城界 西至 昌德界 南至 四分厂 北至 北公路
二、承包期限从月年月承包期为30年。
三、承包费每年人民币 玖拾万 元人民币，乙方按规定定交齐当年的草原承包费，如乙方不能按时缴纳承包费按照银行利息赔付给甲方，但甲方无权收回草原。
四、甲方的权利：收取乙方草原承包费，制止乙方破坏草原资源及草原保护设施的行为。
五、甲方的义务：依照法律法规规定，保护乙方合法的草原承包经营权，不得擅自变更、解除合同，保护乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。承包期满，在同等的要件下优先发给乙方。
六、乙方的权力：依法享有对草原的生产、管理、经营自主权;依法享有草原产品处置的权利，承包草原被征用、使用、占用时，有依法获得补偿的权利。
七、乙方的义务：按时交纳草原的承包费用，依法保护和使用草原，不得非法改变草原的用途。
自签完合同之日起，以前草原上的一切经济纠纷由甲方自行处理，与乙方无关。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包合同 篇3
项目名称：
地址：
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、承包单价
按建筑面积（每平方米： 元计算）。
二、质量
生产过程中，乙方要严格按照建筑施工规范施工，绝对服从甲方安排工程进度，保证质量完成本工程，如有特殊情况下，应由甲乙双方共同商议后尽量完成工程量。
三、安全
1、乙方施工人员入场必须遵守安全规程佩带安全帽，禁止穿拖鞋、酗酒进入施工现场，禁止打架斗殴、酗酒闹事，（注：如出现喝酒、闹事、打架情况，不管任何理由罚款壹万元从乙方工程款里扣除，情节严重的交由当地派出所处理）并清退闹事人员。
2、如施工中由自身疾病导致安全事故并没告知甲方的由本人承担。
3、施工当中安全方面必须遵守施工安全规则，如不遵守规则出现意外伤亡由乙方自己承担，施工当中如出现不安全操作，甲方安全员有理由罚款，如违反操作堆积，出现安全事故由乙方承担。
5、保险由乙方人员自己承担，如不买保险出现工人伤亡事件由乙方自己承担。
四、工程进度
乙方尽可能完成甲方的工程计划，如有拖延施工期和其他无理要求停止施工，按每日1000元给予处罚（加班在正常施工范围内，抢工期时必须加班）不可抗因素除外，如自然灾害、火灾，停工待料等。
五、承包方式
1、甲方不带施工所需的扎丝，不包括任何设备工具。
2、工作范围包括钢筋、大小料制作、绑扎及钢筋抽样及卸料由乙方负责和塔吊基础。
3、乙方必须做到工完场清，如在甲方通知之后依旧未清理，甲方有权利自行清理后，按300元/工方式扣除乙方工程款。
4、乙方负责本工程所有钢筋工作钢材进场卸料。
六、施工变更
乙方在接到甲方的变更通知未能及时按变更施工，造成返工，损失有乙方负责，如变更使施工量加工，增加施工成本，甲、乙双方可协商按施工量大小给予乙方合理施工费用。
七、付款方式
甲方需乙方进场施工日起：按每月乙方施工总量的75%工程款付给乙方，待冬季不能施工甲方以乙方工程总量85%工程款付给乙方，待乙方主体封顶完工后支付余款100%。拨款时乙方出具工人工资表，工资表人员必须真实，由甲方发放工资，如出具假工资表甲方有理不拨付工程款。（备注：如甲方不能按合同支付乙方工程款，乙方有权停工，所造成的一切损失由甲方承担。（如在施工过程中或第二年，甲方无理由的情况下，由乙方撤出施工现场或违约，甲方承担所有乙方的损失，按总工程量30%给予赔偿。）
八、如在正常施工中
由于甲方因某种原因造成乙方工人在现场停工待料，如超过三天，甲方按乙方现场实数人员给予合理赔偿（每人每天按260元计算）。
九、以上协议由甲乙双方协商达成一致后同意签字生效。
此合同一式两份。
甲方代表人： 身份证号：
乙方代表人： 身份证号：
年 月 日
承包合同 篇4
甲方：（以下简称甲方）：
乙方：（以下简称乙方）：
经甲乙双方协商同意，甲方现将位置于的新堰塘承包给乙方用于水产养殖及其它相关养殖，在合法、自愿、公平的原则下签定以下合同条款：
一、。承包面积：
堰塘水产养殖面积约30亩。
二、承包时限：
承包期为 年从 年 月至 年 月 日止。
三、承包费用：
承包费为每年200元。
四、甲方权力和义务：
1、承包期内甲方有权对乙方经营活动实施监督管理但不得干涉其合法经营。
2、 承包期内，甲方不得单方面解除承包合同，不得有任何理由干涉乙方合法自主经营及养殖行为。
3、承包期间甲方有义务维护乙方堰塘的合法养殖活动，因甲方原因或甲方原承包合同的问题导致乙方不能在堰塘水面及堰塘进行正常合法的养殖活动时，甲方应及时出面解决、如导致乙方不能继续养殖的，甲方应赔偿乙方的养殖损失。
五、乙方权力及义务：
1。乙方应按时合同约定时间及时缴纳承包费用。
2承包期间乙方有义务帮甲方看管甲方名下基础设施不被损坏、偷盗。
3。为了养殖需要，可增设拦网，看守棚、网箱、鸡舍、鸭舍等合理措施，但不得影响堰塘工程设施安全和损害国家、集体和他人利益。
六、自然灾害：
1。如遇天气干旱，于农业灌溉用水发生矛盾时，堰塘的中心垂直水位必须保持1米。
2。 如遇天气洪涝，乙方应及时开缺泄水，确保堤坝的安全。如堤坝垮塌，乙方产业损失自负。
七、如果对合同发生争议，应由双方协商解决。协商不成的通过诉讼程序解决。
八、本合同一式两份同等法律效力，经甲、乙双方签字后生效，双方不得违约。
甲方：
乙方：
20_年 月 日
承包合同 篇5
甲方： __________________________
乙方： __________________________
为适应公司发展要求，实现双赢目的。甲乙双方经平等、自愿协商，就乙方承包甲方的化妆部一事达成如下协议，以资共同遵守。
一、 承包内容、期限及方式
1、乙方承包甲方化妆部，满足甲方员工的化妆需求。
2、承包期限为年，自________年__月__日起，至________年__月__日止。
3、按照公司规定：公主部及会务部工作人员必须由化妆部化妆后才能上班。公主部每人每月化妆费300元，会务部每人每月化妆费400元，由甲乙双方进行统计并由甲方收取化妆费。
4、乙方化妆师12名，月薪20xx元，（休假工资另算），经过甲乙双方协商可随化妆需求增减化妆师人员。
5、甲乙双方共同合作期间，除去乙方化妆师工资以外的利润甲方占60%，乙方占40%。
6、化妆造型所需材料费由乙方承担。
7、乙方经营期间销售化妆品、睫毛、粉扑、耳环、头饰等须向甲方提供价目表。
二、权利和义务。
1、甲方权利和义务
1) 监督乙方经营情况，确保乙方合法经营；
2) 甲方监督乙方工作情况，对乙方化妆师工资发放进行考勤及考核；
3) 每月15日之前甲方需向乙方一次性结算上月所得。；
4) 在承包期内，不得允许第三人参与承包经营；
5) 对乙方提出的合理事项给予支持，为乙方提供经营便利；
2、乙方权利与义务
1) 合理使用甲方场地设备，保证承包经营安全；
2) 享有承包经营收益，承担承包经营亏损；
3) 合法从事承包经营，在承包期内，不得向第三人转包经营；
4) 在每月选拔日，提前到达公司配合员工妆面造型。
三、 协议解除、续展
1) 本协议经甲乙双方协商同意，可以解除。
2) 本协议期满后，经甲乙双方协商，可以书面方式延长承包期限，也可以另行签订协议。
四、 违约责任
甲乙双方任何一方违反本协议约定，造成对方损失的，应按照实际产生的损失向对方进行经济赔偿。
五、 其他约定
1) 本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
2) 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：
年 月 日 年 月 日
【承包合同】相关文章：
承包合同单位承包合同08-18
安装承包合同-承包合同07-26
承包合同承揽合同 承包合同08-26
实用的承包合同简单的承包合同08-16
装卸承包合同卸车承包合同09-20
承包合同02-03
承包合同06-06
经典承包合同08-02
承包合同5篇(关于承包合同)06-29
农村鱼塘承包合同范本-承包合同02-15