公司产品采购合同

时间:2023-01-05 13:24:16 采购合同 我要投稿
  • 相关推荐

公司产品采购合同

  在当今不断发展的世界,合同的类型越来越多,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编收集整理的公司产品采购合同,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

公司产品采购合同

公司产品采购合同1

  甲方:________________

  乙方:________________

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,为明确合同双方的权利义务,经过双方友好协商,现达成以下条款:

  1产品名称、数量、价格:

  即:人民币:叁拾肆万伍仟柒佰叁拾元整

  2付款时间与方式:

  21甲方于收到产品3日内一次性付清货款31付款地点和账户:交货地点:甲方指定地点。

  4质量标准:

  41乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。

  42在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予相应处理,3个工作日内给予处理。

  特殊情况需要乙方提供备机给甲方。

  5违约责任

  51除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。

  52如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合

  同总额的5‰向乙方支付违约金。

  违约金最多不超过合同总金额的10%。

  6争议的解决:

  凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。

  如果协商不能解决,依照《中华人民共和国民法典》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。

  本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。

  合同附件与本合同具有同等法律效力。

  本合同自甲乙双方签字盖章之日生效,传真件具有同等法律效力。

  甲方:________________

  乙方:________________

  日期:________________

  日期:________________

公司产品采购合同2

  发包人(全称):______________

  承包人(全称):______________

  1、工程概况:

  工程名称:山东公路技师学院新校区教工单身宿舍路灯采购安装工程工程地点:山东公路技师学院新校区工程内容:新校区教工单身宿舍路灯采购、安装工程立项批准文号:资金情况:自筹资金

  2、工程承包范围:

  承包范围:本项目为路灯等照明灯具的采购、调试与安装、移装,电缆电线敷设,灯座基础制作、安装及相配套的设施施工工程。(具体详见施工图及工程量清单)。

  3、合同工期:

  开工日期:______________年______________月______________日

  竣工日期:______________年______________月______________日

  合同工期总日历天数30天

  4、质量标准工程质量标准:工程质量目标为合格。符合《城市道路照明设计标准CJJ45—________________》、《城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89—________________》等国家工程质量验收规范的要求。

  5、合同价款

  金额(大写):贰拾叁万玖仟壹佰捌拾柒元(人民币)¥:239187.00元

  6、合同生效

  6.1合同订立时间:

  6.2合同订立地点:山东公路技师学院

  6.3本合同双方约定之日起生效。

  7、材料的采购、安装与验收问题。

  7.1直接由承包人采购的材料,必须采用正规厂家的合格国标产品(材质为中高档),必须保证质量,附有材质证明、进货厂家、合格证、化验单、质量证明及价格,并且要得到监理工程师、发包人的检查验收和书面认定。若承包人供应的材料检测不合格,达不到项目质量要求,发包人有权另行指定材料供应商。

  7.2施工期间,承包人采购的各类货物需符合承包人投标文件,发包人与监理公司指定相关人员对承包人采购的主要货物进行现场检验,材料入库时需由四方共同验收,签证备案。对未签字验收的材料,发包人不予认可。

  7.3商品运至发包人施工地点后,由承包人负责安装调试,安装期间发包人、现场监理人员可随时对现场进行检查,如发现不合格产品承包人需无条件更换,安装所需一切配件、耗材全部由承包人负责。安装调试等相关费用已包含在清单单价中,发包人不再额外支付费用。

  7.4承包人负责调试设备,调试完成后向发包人、监理单位提出验收申请,并向发包人提供使用说明、相关资料及培训服务,同时有义务向发包人提供日常巡检服务。

  7.5安全文明施工。承包人加强施工现场安全施工管理,项目经理负责该项目安全责任,对施工人员做好安全,对所属的施工设备、机具的安全状况进行检查。

  7.6做好施工现场协调工作

  项目经理负责与发包人、总包单位、监理公司的组织协调工作,对交叉作业等情况做好充分准备,不得延误、影响总包及其他分包单位正常施工工作。对不服从发包人、监理公司负责人管理的相关人员,发包人有权对其进行撤换,由此对发包人造成的损失由承包人承担。

  8、质保期及售后服务规定:

  8.1自项目整体竣工验收合格之日起三年。

  8.2质保期内所有元件、灯具等因产品质量原因承包人均免费更换。

  8.3质保期满后可提供终身(有偿)维修保养服务。

  9、付款方式

  合同签订后,乙方缴纳壹万元履约保证金(投标保证金转为履约保证金);所有路灯安装完成后,甲方付至已完成工程款的`70%,竣工验收合格后付实际已完成工程款的10%,审计结算完成后付实际已完成工程款的15%,剩余5%作为质保金,使用三年后无质量问题一次性无息付清。

  当承包人出现下列情况时,发包人可缓付工程款。

  ①工程实际进度滞后约定的计划进度7日以上,承包人无切实措施确保工期的;

  ②工程质量出现严重缺陷的;

  ③施工现场存在安全隐患,承包人不能及时消除隐患的;

  ④不按约定提交竣工资料的;

  以上情况彻底整改解决后,发包人即恢复正常拨款,但以上原因给发包人造成的损失,由承包人全额承担。

  承包人恶意拖欠农民工工资的,发包人有权自承包人工程款中扣除此项费用,直接支付农民工工资。

  10、违约责任

  10.1依据鲁政办发[1993]72号文有关规定,因承包人原因不能按合同约定达到质量标准的,应承担总造价5%的违约责任,并承担返修义务直至达到要求的质量标准,返修费用由承包人承担。

  10.2承包人所供货物不能满足质量要求,或供货物不符合投标样品的规、样式的,发包人有权解除合同,所造成的损失由承包人承担。解除合同后,承包人履约保证金将被没收,当发包人造成的损失大于履约保证金金额时,承包人还应赔偿该差额。

  10.3发包人无正当理由拒收货物的,应赔偿承包人相应损失。

  10.4履约合同如发生纠纷,由供需双方协商解决,协商不成向济南市地区法院提起诉讼。

  11、其他事项

  11.1招标文件及其附件、投标文件及其附件,工程量清单、图纸为本合同的组成部分。

  11.2解释顺序为本合同、招标文件及附件、投标文件及附件。

  发包人:______________(公章)承包人:______________(公章)

  住所:______________住所:______________

  法定代表人:______________法定代表人:______________

  委托代理人:______________委托代理人:______________

  电话______________:电话:______________

  传真:______________传真:______________

  开户银行:______________开户银行:______________

  帐号:______________帐号:______________

  邮政编码:______________邮政编码:______________

公司产品采购合同3

  签订日期:_______

  签订地点:_______

  (需方)甲方:_______

  (供方)乙方:_______

  甲乙双方就产品买卖事宜本着平等互利的原则,经友好协商,依照相关法律,签署本合同,以资共同遵守。

  一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间及说明

  产品_______

  名称_______规格_______

  型号_______计量_______

  单位数量单价_______(元/台)总金额_______(元)

  合计人民币金额(大写):_______¥:

  备注

  二、技术规格及知识产权:

  三、产品质量保修及售后服务:

  四、产品交付时间、交货方式及地点:

  1、交货时间:_______

  2、交货方式:_______

  3、交货地点:_______

  4、甲方联系人:_______

  注:

  四、验收标准、方法及提出异议期限:_______

  五、产品交付:

  七、货款支付时间及方式:

  1、支付方式:_______

  2、付款:_______

  八、调试和安装

  九、产品所有权及风险转移:

  十、违约责任

  十一、合同解除

  十二、解决纠纷方式:

  十二、其它约定事项:

  甲方_______

  单位:

  地址:______________

  负责人:_______

  委托代理人:_______

  业务联系人:_______

  电话:_______

  业务指定邮箱:_______

  开户行:_______

  账号:_______

  乙方_______

  单位:_______

  地址:_______

  法定代表人:_______

  委托代理人:_______

  业务联系人:_______

  电话:_______

  业务邮箱:_______

  开户行:_______

  账号:_______

公司产品采购合同4

  甲方(需方):________________

  地址:________________

  电话:________________

  开户行/账号:________________

  乙方(供方):________________

  地址:________________

  电话:________________

  开户行/账号:________________

  甲、乙供需双方经协商,就乙方为甲方提供办公家具业务,一致达成

  风险提示:质量标准实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。

  采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”;

  在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。

  在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。

  如下协议:

  一、质量要求:以甲方的要求及图纸标示为准。

  二、技术标准:以国家标准及行业标准为技术、质量标准。

  三、验收标准:货到现场安装完毕后开始验收,所供应的全部家具应符合甲方的。

  风险提示:验收标准验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。

  应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。

  同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的沟通与衔接。

  验收标准,要求外观无瑕疵,结构无松动,规格、材质符合合同约定。

  四、交货时间:________________年________________月________________日

  五、交货地点:________________

  六、合同总额:(¥________________)。

  七、货物明细:(依据实际情况列明货物明细)。

  风险提示:买卖的标的物双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。

  如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。

  防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。

  同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。

  八、付款方式:

  风险提示:价款及支付方式采购合同的主要义务是一方给物,一方给钱。

  因此,价款是采购合同的最为重要的内容之一。

  采购单一货物,价格固定,价款比较清楚,一般不会产生争议。

  如果采购多种货物或进行长时间的货物买卖,价款较为复杂,一旦约定不明,则极易产生争议。

  因此,合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等,对于涉外合同,还应当明确货币种类及外汇结算标准,防止出现分歧。

  另外,支付方式也应当约定明确,价款支付是现金支付,还是用支票支付;

  如果采用汇款,汇费由谁负担等细节应当明确。

  ①合同签订之日起个工作日内,甲方向乙方交付总合同款的%作为定金,并于货到个工作日内,将货款付清;

  ②乙方交货后,并收回全部货款的同时,应与甲方签署一份质量保证协议,并向甲方交付质量保证金元,该协议有效期为年,协议期满后,如无任何质量问题或纠纷,甲方应全额退还质量保证金,如有售后维修或质量问题,甲方有权在通知乙方后,扣除相应质量保证作为损失补偿。

  九、包装与运输费用:由乙方承担。

  十、甲方责任:甲方应按合同约定的时间及金额付款。

  十一、乙方责任:

  风险提示:违约责任采购合同里的违约责任作为双方无法履行合同时的赔偿方案,最主要的就是违约责任必须清楚,可操作性强。

  违约责任里面最怕的就是写上一句"如果没有在合同规定的时间里送货,所有责任由对方承担"这样虽然规定了违约责任,但是没有一个具体可行的方案,万一以后合同出事,还得找很多的证据证明自己的损失,操作性太差。

  ①乙方所提供的产品,必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符),否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。

  ②乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到,否则,甲方有权拒收且不付货款,或扣除总货款的20%~50%的违约金。

  ③乙方应保障在合同约定的维修期内,为甲方无偿提维修服务,除非人为损坏,否则不得以任何理由收取任何费用,一般报修应在3个工作日内服务到位,否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。

  十二、合同未尽事宜,均按《中华人民共和国民法典》等法律、法规执行。

  十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。

  十四、如对本合同发生歧义或纠纷,由经济仲裁委员会裁决,同时各自保留法律诉讼权利。

  甲方:________________

  代表:________________

  印章:________________

  日期:________________

  乙方:________________

  代表:________________

  印章:________________

  日期:________________

公司产品采购合同5

  甲方:_________________(以下简称甲方)

  乙方:______________(以下简称乙方)

  经甲乙双方友好协商,在平等、自原、互利互惠的基础上达成如下条款:购销产品名称:______________

  一、产品要求:路灯灯杆为双挑灯杆,乙方必须保质保量给甲方供货。

  二、交货地点及时间:绵阳市经开区F片区21号路交货,乙方负责卸车,费用由乙方承担。

  三、付款方式:转账;从签订之日起三日内向乙方预付总货款30%,乙方收到定金后为甲方加工生产;货物运送到甲方指定地点,付总货款的60%再卸货;安装完毕验收合格后7日内再支付总货款的5%,余下5%作为质保金,满一年付清;乙方出具收据进行结算,若未按时交货或未按时付款,将按总货款的2%按日加收违约金。

  四、该货物由乙方负责运输到甲方安装地,所产生的运费由乙方承担。

  五、该产品由乙方提供货物检测报告,确保各种型号与标示准确无误。

  六、乙方全权负责安装调试,费用乙方承担。安装的下杆线及配件包含在单价内(不含灯基础配件)。

  七、售后服务与保质期:所售产品在无人为损坏情况下质保壹年。

  八、争议的解决:甲乙双方如在合同执行过程中发生争议,由双方协商解决;如协商不成,可向合同签订地人民法院依法提起诉讼。

  九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签订之日起生效。

  甲方______________:乙方:______________

  ______________年______________月______________日

【公司产品采购合同】相关文章:

科技公司采购产品合同01-02

公司产品采购合同5篇01-05

产品采购合同04-29

it产品采购合同11-16

产品采购电子合同08-10

产品订单采购合同04-22

政府采购产品合同04-22

产品采购合同模板09-05

包装产品采购合同09-07